编织袋购销合同模板是什么样的？

编织袋购销合同模板是什么样的？ 编织袋购销合同
合同编号：需方(甲方) ：
签订地点：供方(乙方) ：
签订时间：年 月 日
甲乙双方根据《民法典》等相关法律法规的规定，经双方协商一致, 达成如下条款:
一、产品名称 规格 单价 数量 金额 品名 规格(cm) 单价(元) 数量 金额 备注 聚丙烯 编织袋 聚丙烯 编织袋 合计：
二、质量标准 符合塑料编织袋 GBT/8946-1998 国家质量标准，同时还需满足如下质量要求：
1、允许装载质量： 公斤颗粒料
2、规格：有效长度 cm，有效宽度 cm， 经纬向拉断力 N
3、编制密度：
4、重量：内覆膜 后总重必须达到 g
5、缝合：不允许出现脱针、断线、未缝住卷折现象，缝底向为双折
6、切边：不允许出现散边
7、耐热性：无粘着、烙痕等异常现象
8、耐跌落性： 正常装料过程中有跌落现象出现时无破裂， 包装内化肥无漏失
9、标志： 产品包装上印有的甲方向乙方说明的的字样及图案必须清晰、无误
10、包装：每大捆500条，其中每小捆各100条
11、满足环保要求，包装袋可自动降解，对动物及环境无污染
三、送货时间和送货地点：最迟不得迟于 年 月 日前到货，地点：乙方运至甲方公司仓库，同时提供税票。
四、验收：
1、验收方式：收货时甲方抽样检验，若发现有不符合本合同第四百六十四条约定质量标准的，乙方须承担本合同约定的违约责任
2、在甲方使用过程中发现不符合第四百六十四条质量要求的产品，乙方除须承担本合同约定的违约责任，同时还应负责调换或赔偿，过程中产生的费用由乙方承担。
五、付款方式：货款的支付时间：____________; 货款的支付方式：_____
六、违约责任: 甲乙双方应严格按照合同的要求履行各自的义务，若乙方提供产品不符合同第四百六十四条约定质量标准的，乙方须承担合同总价款20%的违约金。若乙方逾期到货的每逾期一日承担总价款 2%的违约金。
七、合同生效时间:自双方签字盖章之日起生效，自合同义务全部履行结束之后终 止。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，同时双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。诉讼争议的管辖权法院为签约地法院。
需方(甲方)：供方(乙方)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话： 电话：
日期： 年 月 日
因为建筑工地对编织袋需求量很大，所以施工单位要认真对待购销合同的签署。施工单位采购部门要在合同中对编织袋采购数量、价格、标准、交货期等信息作出明确的说明，并且要写清供应商的职责。以上就是我们整理的编织袋购销合同模板的相关内容。

·合同上没有写违约金可以主张违约责任吗？
      合同上没有写违约金可以主张违约责任吗？一、合同未约定违约金是否能主张违约金 损失赔偿不是必然要约定的，如合同中未约定损失赔偿，但违约方给守约方造成损失的，仍应当赔偿。对于金钱给付义务中，因迟延支付，最直接也最易被预见的应当就是利息损失，即该笔款项被占用后，债权人无法进行存款获取利...

·当事人解除合同应该注意什么
      当事人解除合同应该注意什么根据我国法律的规定，在合同开始履行的过程中，要是符合法律规定的情形或者当事人约定的情形，那么此时就可以解除合同。但对于当事人来讲，解除合同需要注意一些事项。那到底当事人解除合同应该注意什么？我们一起在下文中进行了解。一、当事人解除合同应该注意什么当事人在...

·什么是私募基金合同
      什么是私募基金合同在现代社会，资本市场是非常繁荣的，资金的筹集渠道十分的广泛。私募基金就是其中的一种方式。但是很多人对于私募基金的相关问题不是很了解，比如什么是私募基金合同?我们为您整理这篇文章，希望帮助您了解这方面的法律知识。 一、什么是私募基金合同 私人股权投资(又称私募股权...

·在我国怀孕合同到期辞退怎么赔偿？
      虽然说还是有很多人都认为家庭生活当中最重要的经济压力都是由男性来承担的，但是有很多女性就是因为怀孕所以才丢掉了当前的工作，因为公司宁愿支付辞退孕妇的赔偿金，也不愿意在合同到期以后跟怀孕的女职工继续续签。那么，在我国怀孕合同到期辞退怎么赔偿? 一、在我国怀孕合同到期辞退怎么赔偿? ...

·入股未签合同怎么起诉？
      入股未签合同怎么起诉？(1)写好起诉书; (2)携带证据和起诉书到法院立案并交诉讼费; (3)法院开庭审理过程主要有：宣读法律纪律、开场白、询问是否回避、询问材料是否收到、法庭调查阶段(具体包括原告陈述、被告答辩、原告举证、被告质证、被告举证、原告质证、法官问话)、法庭辩论阶段、...

·诺成合同与要物合同的的区分意义是什么?
      诺成合同与要物合同的的区分意义是什么? 一、诺成合同 又称不要物合同。是实践合同的对称。指仅以当事人意思表示一致为成立要件的合同。诺成合同自当事人双方意思表示一致时即可成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件，当事人交付标的物属于履行合同，而与合同的成立无关。 二、要物合同 ...

·合同生效和终止的条件是哪些？
      合同生效和终止的条件是哪些？ 一、合同的生效条件 1、当事人具有相应的民事行为能力 《合同法》第9条规定：“当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。”无民事行为能力的自然人一般不能自己订立合同;限制民事行为能力的自然人只能订立与其年龄、智力相适应的合同;根...

·合同赔偿的额度上限是多少？
      根据法律中的规定，一般在出现合同违约的时候，那么才有可能需要违约的一方承担赔偿责任，这也是属于违约责任当中的一种，而并不是只有支付违约金一种方式。但就合同赔偿的额度，其实也是有限制的。那么合同赔偿的额度上限是多少呢?请一起在下文中进行了解吧。 一、合同赔偿的额度上限是多少 违约金...

·合同附随义务的违约责任的规定是什么？
      合同附随义务的违约责任的规定是什么?合同附随义务的违约责任的规定是违反负责业务的规定的话，依然是需要承担这违约的责任的，因为负责义务他必须要依附于合同当中的主义务才能够存在，除此之外，至于规则原则应当按照过错原则规则。严格界定服务合同附随义务的范围合同附随义务是指在法律无明文规定...

·分包合同管理程序及标准有哪些?
      分包合同管理程序及标准有哪些? 一、分包合同管理程序 项目经理参与拟定合同草稿 项目控制部拟定合同草稿 项目管理中心初审合同草稿 项目控制部与与分包沟通、洽商合同、确定合同内容，项目经理参与分包沟通洽商 项目管理中心组织合同评审 管理中心主任/控制部经理审查签字盖章 项目控制部...

·录音证据可以推翻协议合同吗？
      录音证据可以推翻协议合同吗?录音证据可以推翻协议合同，有欺诈或者通过强制手段签订的合同是无效的，只要证明在这样的情况下签订的合同就可以取消合同的效力，所以录音是有效的。可以申请鉴定，如对加盖印章或签名进行鉴定。一般的合同只要是双方协商好的，没有上述的欺诈和显失公平还有强制等手段的...