Ͼ审查合同招投标要求、承包方主体资格:

ʦ绰13951899110
审查合同招投标要求、承包方主体资格:
λãҳ  »  
 

审查合同招投标要求、承包方主体资格:

www.nj48.com Ͼͬʦ

    审查合同招投标要求、承包方主体资格:
  
  1、对于:国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目,必须通过招投标。
  
  2、2004第14号《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》:将五种合同依法认定为无效:
  
  (1)承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的。
  
  (2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。
  
  (3)建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的。
  
  (4)承包人非法转包建设工程的。
  
  (5)承包人违法分包建设工程的。
  
  二、工程承包范围的审查:
  
  整体比较简洁;注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致;包括:土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程(包括智能化系统预埋管、盒、箱壳部分)等。
  
  三、标明开工日期的成立标志:
  
  项目开工日期的明确对工期的认定,具有重要意义。
  
  一般标明:开工日期以发包方和监理方、或监理出具的开工通知日期为准。实际开工日期与约定日期不一致:实际开工日期为准(开工令等证实);施工许可证日期和实际施工日期不一致:以施工许可证日期为准。
  
  四、审查组成合同文件的顺序:
  
  1、需标注:在前者优先。
  
  2、对于有补充协议的,要注明与合同正文效力一致。
  
  五、审查对监理工程师、发包人派驻工程师权限的设置:
  
  对于可能引起工期顺延、工程质量、合同效力等重大变更的工程师指令,可以约定需要经过发包人或承包人认可后生效。
  
  1、明确工程师授权范围。
  
  2、对于超越工程师授权范围的,由发包方确认。
  
  六、审查对安全文明施工的约定:
  
  一般约定由承包方承担,但为保护承包方利益时,可以约定一个兜底条款。
  
  七、审查对于工期顺延的约定:
  
  1、工期顺延的原因,除规定不可抗力外,对于因工程内容变更、工期增加、设计变更、工程款支付、政府指令(停水停电)、地下物等因素造成的工期顺延,约定标准作为认定是否构成工期顺延的依据;
  
  2、工期顺延的程序性约定:承包方在一定时间内,书面报发包方认可、监理认可。可以增加“视为”条款。(视为条款:发包方在约定期限内不予答复的,视为认可。)
  
  八、注意约定对于隐蔽工程和中间验收的条件和程序:
  
  1、程序:“按照国家、省、市、县有关规定执行。承包人自检、并在隐蔽或中间验收前小时,以书面形式通知监理工程师和发包人代表。防水及室外装修等重要部位的施工先做样板,经发包人和现场监理验收后方可进行施工。”。
  
  2、通用条款内有具体约定,也可在合同中明确“正负零、封顶”等主要节点的验收要求。
  
  九、审查合同价款的确定方式一般有三种方式:
  
  1、采用固定价格合同,注意约定合同价款中包括的风险范围。
  
  2、采用可调价格合同,合同价款调整。
  
  3、采用成本加酬金合同。
  
  十、审查工程进度款支付方式:
  
  1、方式:节点形象进度,按比例;工程量,按比例。
  
  2、按照节点付款的约定,承发包双方会根据合同特点加以约定。律师审查的是综合工程进度和款项支付的配套,前期垫资比例垫资压力、工程过程中的资金投入的持续和科学。
  
  十

劳动合同订立的原则包括哪些
    我国《劳动法》第17条规定:“订立和变更劳动合同,应遵循平等自愿、协商一致的原则,不得违反法律、行政法规的规定”,明确了劳动者与用人单位签订劳动合同必须遵循的三项基本原则:(一)平等自愿原则平等指双方当事人法律地位平等,都有权选择对方并就合同内容表达各自独立的意志。自愿指劳动者与...

构成商标侵权的行为有哪几种
    构成商标侵权的行为有哪几种1、《中华人民共和国商标法》第五十二条:有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(1)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;(2)销售侵犯注册商标专用权的商品的;(3)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销...

多次开庭欠钱人不还钱怎么办?
    多次开庭欠钱人不还钱怎么办? 一、多次开庭欠钱人不还钱怎么办? 多次开庭欠钱人不还钱获得法院准许还钱的法律文书之后,申请强制执行。开庭当天对方不来,法院可以缺席判决被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决。 被告经传票传唤无正当理由拒不...

缓刑考验期满后才发现有新罪怎么办?
    缓刑考验期满后才发现有新罪怎么办?缓刑考验期满后才发现有新罪按照累犯来处理,根据《刑法》第77条规定,被宣告缓刑的犯罪分子,在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的,应当撤销缓刑,对新犯的罪或者新发现的罪作出判决,把前罪和后罪所判处的刑罚,依照刑法第69条的...

真签名伪造打印借条内容怎么办?
    真签名伪造打印借条内容怎么办?签名为真借条内容为假是不能够认定借条的效力的,除非有证据证明存在借款事实。举证责任的分配,其实质便是当事人对案件中的何种事实应当主张,从而对该事实主张负担举证责任。二、打借条要注意的重大事项是什么?1、借款用途要合法。对于明知借款人是为了赌博、贩毒、...

夫妻离婚房产怎样变更?
    在实践中,如果夫妻双方离婚,则会对共有的财产进行分割。由于房产与现金等财产不同,房产分割完之后,必然会只有一方可以拥有该房子的产权,房产证上也会只有一方的名字。夫妻双方应到房地产交易中心办理更名手续,那夫妻离婚房产怎样变更?我们一起来了解一下吧。 一、夫妻离婚房产怎样变更? (一...

新婚姻法关于首饰的问题是否有规定
    随着《民法典》(2021年1月1日起实施)颁布,《婚姻法》将废止。 我国《民法典》当中的一大亮点就是规定了彩礼返还的特殊条件。结合我国的国情和一些特定的风俗习惯,男女双方在结婚的时候,男方应该支付给女方一定的彩礼和首饰,首饰的支付方式,各地的习惯都是不一样的,有些可能全部包含在...

贪污罪数额特别巨大怎么判刑?
    近几年,随着我国对于贪污受贿的官员重点打击,各路“老虎”纷纷落网,通过媒体透露的贪污数量之大令人咋舌,但是媒体并不会透露他们判刑情况。在我们看来,您对于“贪污罪数额特别巨大怎么判刑?”这一问题很多人非常关心,那么,请随我们阅读下文。 贪污罪数额特别巨大怎么判刑 根据我国《刑...

在订立居间服务合同注意啥
    在订立居间服务合同注意啥 居间合同订立的注意事项有哪些: 1. 居间人往往利用公众认知度较高的媒体发布虚假信息,诱使委托人上当。 一些中介机构利用大众熟知的媒体发布虚假的信息,如转让技术、寻求技术合作、加工承揽等,而事实上中介机构发布的只是一种广告,并不是合同,也不是合同的...

发明专利申请书写法是什么
    发明专利申请书写法是什么?1、申请书中写明此发明专利的发明名称、发明人姓名、申请人的姓名和地址、联系方式等。如果是委托代理机构进行申请,则要写明专利机构以及代理人。2、说明书摘要文字部分应当写明发明的名称和所属的技术领域,清楚反映所要解决的技术问题,解决该问题的技术方案的要点及主...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G