Ͼ建设工程勘察合同（二）ʦ绰13951899110
建设工程勘察合同（二）
λãҳ  »  
 

建设工程勘察合同（二）

www.nj48.com Ͼͬʦ

    　　订立合同双方：
　　建设单位：＿＿＿＿以下简称甲方；
　　勘察单位：＿＿＿＿勘察院，以下简称乙方。
　　为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的
　　勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
　　第一条　工程名称、规模、投资额、建设地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
　　第二条　勘察的范围、进度和质量＿＿＿＿＿＿＿＿。
　　第三条　甲方的义务
　　１．在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质
　　勘察的用地批准文件和红线图复印件。
　　２．在签订合同时，甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意
　　的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附
　　图，并对提交的时间、进度、质量负责。
　　３．甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、
　　准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。
　　４．甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔
　　偿手续。
　　５．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙
　　方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、
　　医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材
　　由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
　　６．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
　　７．甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。
　　第四条　乙方的义务
　　１．乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，
　　并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。
　　２．乙方应于＿＿年＿＿月＿＿日进入现场勘察，＿＿年＿＿月＿＿日提交全部勘察资料，提交测
　　量透明图＿＿份，提交工程地质报告书一式＿＿份（如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费）。乙
　　方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。
　　第五条　定金及勘察取费标准及拨付办法
　　１．本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为＿＿＿＿元。自本勘
　　察合同生效后＿＿＿＿日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的３０％的定金；勘察合同履行后，定金
　　抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工
　　作开工后，甲方应向乙方支付勘察经费的３０％；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘
　　察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后＿＿＿＿日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。
　　勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
　　２．属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧
　　急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总价加收２０～４０％的勘
　　察费。
　　第六条　甲方的违约责任
　　１．如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条
　　件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察
　　工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。
　　２．甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金＿＿
　　元。
　　第七条　乙方的违约责任
　　１．乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担
　　经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。　
　　２．乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受
　　损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
　　３．由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达＿＿天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于
　　工程勘察费总价＿＿‰的违约金。
　　第八条　纠纷的处理
　　本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管
　　部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直
　　接向人民法院起诉。
　　第九条　其它
　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
　　本合同＿＿年＿＿月＿＿日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需
　　经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。
　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，送计委、建委、建行……各留存
　　一份。
　　建设单位（甲方）：＿＿＿＿（公章）
　　代表人：＿＿＿＿（盖章）
　　联系人：＿＿＿＿
　　通讯处：＿＿＿＿
　　电话或电报：＿＿＿＿
　　开户银行：＿＿＿＿
　　帐号：＿＿＿＿
　　勘察单位（乙方）：＿＿＿＿（公章）
　　代表人：＿＿＿＿（盖章）
　　联系人：＿＿＿＿
　　通讯处：＿＿＿＿
　　电话或电报：＿＿＿＿
　　开户银行：＿＿＿＿
　　帐号：＿＿＿＿
　　＿＿年＿＿月＿＿日订立
　　附：１．测量任务和质量要求表：
　　２．工程地质任务及质量要求表。
　　
　　测量任务和质量要求表　　　　　　　　　附表１
　　┌────────┬────────┬────────┬───────┐
　　│　　工程名称　　│　　　　　　　　│　　工程地点　　│　　　　　　　│
　　├────────┼────────┼────────┼───────┤
　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　设计单位　　│　　　　　　　│
　　├────────┼────────┴────────┼───────┤
　　│　　工作内容　　│　　　　工作量和技术要求　　　　　│　　备　注　　│
　　├────────┼─────────────────┼───────┤
　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│
　　├────────┼─────────────────┼───────┤
　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│
　　└────────┴─────────────────┴───────┘　　
　　工程地质任务及质量要求表　　　　　　　　附表２
　　┌──────────────────────────────────┐
　　│工程地点：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├──────────────────────────────────┤
　　│设计单位：　　　　　　　　　设计负责人：　　　　　　　　　　　　　　│
　　├──────────────────────────────────┤
　　│勘察阶段：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├─────┬──┬───┬─────┬──┬───┬───┬────┤
　　│建筑物名称│结构│层数及│基础砌置深│基础│总荷重│单位面│　　　　│
　　│(或代号)　│类型│总高度│度及标高　│类型│　　　│积荷重│　　　　│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┼────┤
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│另提交：│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤　一、场│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│地的地形│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤图（附有│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│旧址座标│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤）。　　│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│　二、总│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤平面布置│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│图。　　│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤　三、详│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│细的勘察│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤技术要求│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│（另附）│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤。　　　│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│　四、场│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤地附近已│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│有勘察资│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤料。　　│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤　　　　│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
　　└─────┴──┴───┴─────┴──┴───┴───┴────┘

合同诈骗罪管辖是否包括合同履行地
    合同诈骗罪管辖是否包括合同履行地?合同诈骗罪管辖地包括合同履行地。《中华人民共和国刑事诉讼法》第24条规定：“犯罪案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为合适的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。”所谓犯罪地是指实施构成犯罪的一切必要行为的地点，包括犯罪预...

债务纠纷应去哪儿起诉，有哪些
    债务纠纷应去哪儿起诉，有哪些注意事项？ 一、债务纠纷应去哪儿起诉? 我国《民事诉讼法》第24条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖”。第25条规定：“合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所...

工程质量事故按事故责任有哪些
    工程质量事故按事故责任有哪些分类？ 质量是产品的生命，决定着这个产品的生命周期。而工程还承载了使用者的生命安全，也使得它的质量变得更为重要。但是，尽管如此，还时不时会发生工程质量事故。那么，工程质量事故按事故责任有哪些分类？为此，我们在下文中整理了该问题的相关资料，希望对您有所...

在我国医疗纠纷哪里投诉
    在我国医疗纠纷哪里投诉在社会不断发展的前提下，国家越来越关注社会良好秩序的建立，在平时的生活中，人们有时候会遇到医疗机构职工侵犯自身权益的行为，在这时就需要解决，根据我国法律的相关规定，医疗纠纷有专门的解决途径，那么医疗纠纷哪里投诉呢？下文为您介绍相关内容。 一、医疗 纠纷去哪...

工程款申请单范文 工程款的数额是非常大的，所以在拿工程款的
    工程款申请单范文 工程款的数额是非常大的，所以在拿工程款的时候，承包方都会提供一份工程款申请单，这样好方便发包方及时提供工程款，这样也可以避免纠纷出现的几率。那么，我们就为您推荐一篇工程款申请单范文，希望对您有所帮助。 一、工程款申请单范文 工程款申请单 工程名称： 致...

2023单位行贿罪判决书内容有哪些？
    由于一些官员法律意识的淡薄，同时也是因为自身自制力的不足，有时会出现行贿的现象。除此之外，还会有单位或者企业作为行贿主体，进行单位行贿。对于单位行贿在判决书中会对于其涉及的法律条例以及涉案金额等作出说明。那么单位行贿罪判决书内容有哪些? 2018单位行贿罪判决书内容有哪些? ...

国内商标续展流程是什么？
    国内商标续展流程是什么？ 一、国内商标续展流程是什么? (一)准备申请书件 应提交的申请书件为： (1)《商标续展注册申请书》 (2) 申请人的身份证明文件(复印件) (3) 委托代理的提交《代理委托书》，直接在受理大厅办理的提交经办人的身份证复印件 (4) 注册证...

体现债权与债务关系的是什么
    体现债权与债务关系的是什么 一、体现债权与债务关系的内容 (一)债权概述 和物权不同的是，债权是一种典型的相对权，只在债权人和债务人间发生效力，原则上债权人和债务人之间的债之关系不能对抗第三人。债发生的原因在民法债编中主要可分为契约、无因管理、不当得利和侵权行为;债的消灭原...

发明专利和实用新型专利的区别
    发明专利和实用新型专利的区别 一、发明专利和实用新型专利的区别 (1)实用新型专利和发明专利的申请周期不同 发明专利申请周期长达2-3年;而大多数实用新型专利批准时间都在1年以内。 (2)两者技术要求不同 发明专利：强调突破性、独创性、新颖性，是对某一技术方案的突破性升...

工地死亡项目部包工头责任是否需要承担？
    工地死亡项目部包工头责任是否需要承担?工地死亡项目部包工头责任是需要承担的，首先我们看看老板和死亡那个之间的关系：属于事实合同的劳务关系(雇佣合同也是劳务合同，享受相同的权利履行相同的义务) 再次，看守工地意外死亡，得分很多种情况，很麻烦。说几点希望能帮到你。根据《工伤保险条例》...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G