Ͼ建设工程承包合同(一)ʦ绰13951899110
建设工程承包合同(一)
λãҳ  »  
 

建设工程承包合同(一)

www.nj48.com Ͼͬʦ

      发包方:_____(以下称甲方)
  承包方:_____(以下称乙方)
  
  甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。
  1.工程名称:______
  2.工程地点:______
  3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计____份平方米。
  4.承包内容:
  5.建筑安装工程造价:共计人民币____份元。
  6.工程价款和费用的结算依据和付款办法:
  (1)……
  (2)……
  7.工程开工日期:____年__月__日
  8.工程竣工日期:____年__月__日 
  9.工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
  10.甲方主要义务:
  (1)……
  (2)……
  11.乙方主要义务
  (1)……
  (2)……
  12.违约责任:
  (1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额____‰计算违约金。
  (2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价___‰计算违约金。
  (3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
  (4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
  (5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
  13.本合同附件:共___份
  14.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。
  15.本合同正本两份,双方各执一份。副本15份,承包方7份,发包方7份,由发包方送建设银行一份。
  
  发包方:______(盖章)     法定代表人(签字):_____
  承包方:______(盖章)     法定代表人(签字):_____
  
  签约日期:____年__月__日

打官司可以不请律师吗
    打官司可以不请律师吗 律师主要是为当事人打官司,维护当事人的合法权益的,它是一个高薪行业,如果一个当事人要想请律师来为自己提供法律帮助,就要付很高的律师费才行。因此有人就问我们,打官司可以不请律师吗?这个问题,我们下文做了解答,供您阅读。 一、打官司可以不请律师吗 我国法律...

诬告陷害罪的犯罪主体是特主体吗?
    一、诬告陷害罪的犯罪主体是特主体吗?不是的,诬告陷害罪的犯罪主体是特主体(特殊主体)这个观念是错误的、不正确的。诬告陷害罪的犯罪主体是一般主体,只要达到法定刑事责任年龄,并且具有刑事责任能力的人即可构成。但是,如果主体是国家机关工作人员,还要从重处罚。本罪的行为人只要实施了诬告陷...

逃汇罪
    

未签订劳动合同赔偿最高几个月按照法律规定
    未签订劳动合同赔偿最高几个月按照法律规定,《劳动合同法》第十四条:用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的,自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的...

醉驾什么情况下能免于刑事处罚对于醉酒驾驶机动车的被告人
    醉驾什么情况下能免于刑事处罚对于醉酒驾驶机动车的被告人,应当综合考虑被告人的醉酒程度、机动车类型、车辆行驶道路、行车速度、是否造成实际损害以及认罪悔罪等情况,准确定罪量刑。1、对于情节显著轻微危害不大的,不予定罪处罚;2、犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚。二、醉驾的...

交通事故证明书通常只是指明交通事故事实的文件
    交通事故证明书通常只是指明交通事故事实的文件。它通常包括交通事故的具体时间、地点,以及交通事故涉及人员的基本情况(包括姓名、年龄、家庭地址、身份证号码和驾驶执照登记)等。这种情况将基于交通部门的现场调查,说明事故的具体原因,交警支队人员出具的证明也必须写明具体日期。 交通事故的...

女方起诉离婚财产怎么分配无小孩?
     女方起诉离婚财产怎么分配无小孩? 离婚时共有财产、债务一般平分,个人财产、债务归个人,但对女方和子女有照顾。 (1)夫妻共同财产,一般应均等分割。也就是说,夫妻共同财产,原则上均等分割;根据生产、生活的实际需要和财产的来源等情况,具体处理时也可以有所差别。属于个人专用的...

担保法土地抵押率是怎样的
    担保法土地抵押率是怎样的 一、土地抵押 指债务人以土地使用权担保债务履行的法律行为。土地抵押是不动产抵押的最基本形式,一般通过土地契约进行。抵押权本质是一种从属于债权的担保物权,即债权人在他人之物上得到偿还债务保证的一种担保物权。亦即债务人或第三人以物权作为履行债务的保证。其实...

外国人在华离婚孩子抚养权怎么确定?
    外国人在华离婚孩子抚养权怎么确定?涉外离婚案件,中华人民共和国人民法院和外国法院都有管辖权的,一方当事人向外国法院起诉,而另一方当事人向中华人民共和国法院起诉的,人民法院可予受理。离婚时抚养权的归属,可以双方协商,一旦协商不成,则需由法院判决。法院判决抚养权归属,一般根据有利于子...

一、离婚财产分割有期限吗?
    一、离婚财产分割有期限吗? 离婚财产分割的期限应当视具体情况而定,一般情况下应当在离婚后的两年内重新进行诉讼解决。根据最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(一)》 第三十一条规定当事人依据婚姻法第四十七条的规定向人民法院提起诉讼,请求再次分割夫妻共同财产...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G