Ͼ房屋买卖合同书格式标准是怎样的?ʦ绰13951899110
房屋买卖合同书格式标准是怎样的?
λãҳ  »  
 

房屋买卖合同书格式标准是怎样的?

www.nj48.com Ͼͬʦ

    房屋买卖,在我们社会上是非常常见的一种交易,因为房屋买卖的广泛,法律对于房屋买卖有着一定的规定以及要求,进行买卖时,房屋买卖合同书是必不可少的,对于 房屋买卖合同书格式 是很多人都非常关注的,针对这个问题,我们为您简单说明一下。
  
  房屋买卖合同
  
  甲方(出卖方): 乙方(买受方):
  
  丙方(中介方):某某房地产经纪有限公司
  
  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他相关法律、法规之规定,甲、乙、丙三方在平等、自愿和协商一致的基础上,就甲、乙双方共同委托丙方从事房地产经纪事项达成一致意见,特订立如下协议:
  
  第一条 房屋信息描述
  
  甲方自愿出售的房屋(以下简称该房屋)位于 。该房屋用途为 ,建筑面积为 平方米(以该房屋产权证标注面积为准)。该房屋已依据国家有关规定取得产权证书,所有权证号为 字第 号,所有权人为 。乙方对该房屋已做充分了解,并愿意购买。
  
  第二条 房屋交易价格
  
  甲、乙双方确认该房屋交易价格为每建筑平方米人民币 元,总价款合计为人民币 元(大写 元整)。
  
  第三条 与该房屋交易相关的费用
  
  与该房屋交易相关的费用按国家和北京市有关规定执行,由甲、乙方承担,由丙方代收代缴。经甲、乙双方确认,具体支付费用的种类和数额见附件一。
  
  若乙方需要向银行贷款,则乙方还应支付保险费、评估费和律师费,该费用在评估报告完成并确定后仍应由丙方代收代缴,具体支付费用的种类和数额见附件二。
  
  第四条 委托事项和服务费
  
  甲、乙双方共同委托丙方为其提供促成房屋买卖、代办房屋产权过户等服务。甲、乙双方应向丙方支付相应服务费。经甲、乙双方确认,具体支付的服务费用种类和数额见附件一。
  
  若需要从银行贷款,则乙方委托丙方为其提供代办银行贷款服务。乙方应向丙方支付相应服务费。经乙方确认,具体支付的服务费用见附件二。
  
  第五条 定金支付
  
  甲、乙双方已达成该房屋买卖意向,在签订本合同当日,乙方需向丙方支付相当于房屋交易价格10%的购房定金,计人民币 元(大写 元整),甲、乙双方同意该定金自支付于丙方时起视为定金已支付。在支付定金同时,甲方应将该房屋的产权证、身份证等相关证件的原件交付于丙方。
  
  第六条 付款方式
  
  甲、乙双方商定以下列第 种方式付款: 
  
  (一) 一次性付款
  
  1、在丙方通知乙方立契过户七个工作日内,乙方应将该房屋交易所需款项(包括该房屋交易价格、与该房屋交易相关的费用以及服务费)共计人民币 元(大写 元整)交付于丙方(此时已付定金自动转为房款); 
  
  2、在办理完该房屋立契过户手续后七个工作日内,丙方将该房屋交易价格的70%交付于甲方,计人民币 元(大写 元整); 
  
  3、在办理完该房屋交付手续后三个工作日内,丙方在扣除甲方应付税费及服务费(共计人民币 元整)后,把剩余房款交付于甲方,计人民币 元(大写 元整)。 
  
  (二)银行贷款 
  
  1、在该房屋评估报告作出后第三个工作日,乙方应将该房屋的首付款(该房屋交易价格减去银行实际贷款额)以及与该房屋交易相关费用和服务费交于丙方(此时已付定金自动转为房款);
  
  2、在银行放贷手续完成后,由丙方配合甲方持相关证件、材料办理70%的房款; 
  
  3、在办理完该房屋交付手续后三个工作日内,丙方在扣除甲方应付税费及服务费(共计人民币 元整)后,把剩余房款交付甲方,计人民币 元(大写 元整)。 
  
  第七条房屋交付 
  
  (一)甲方应在办理完立契过户手续之日起五个工作日内将该房屋交付给乙方。 
  
  (二)该房屋交付当日,甲、乙双方均需到场。待该房屋交付完毕后,甲、乙双方应签订《物业交割单》。 
  
  (三)该房屋交付前,因该房屋所产生的各项费用如:水、电、煤气、物业、供暖等费用,由甲方承担;该房屋交付并签订《物业交割单》后,因该房屋所产生的各项费用如:水、电、煤气、物业、供暖等,由乙方承担。该房屋交付时,甲方应提供上述费用交纳的单据。 
  
  (四)如该房屋原产权单位要求立契过户前签订物业、供暖协议并提前预付物业、供暖费用的,乙方应按照原产权单位要求办理。 (四)甲方交付该房屋的装修、设备状况应符合国家标准。 
  
  第八条甲、乙、丙三方义务 
  
  (一)甲方义务 
  
  1、甲方应保证该房屋无抵押、无查封、无产权纠纷和债权债务纠纷,由此而引起的法律及经济责任由甲方自行承担。甲方承诺对该房屋权属证件的合法性、真实性和有效性负全责。 
  
  2、甲方应保证该房屋交付时符合国家规定。 
  
  3、甲方应及时提供该房屋办理产权过户手续过程中所需要的相关证件及材料的原件和复印件,并保证在办理过户交易手续时按时到场。 
  
  (二)乙方义务 
  
  1、签订本合同的同时交付定金。 
  
  2、提供该房屋过户交易和银行贷款时所需的相关证件及材料的原件和复印件,并保证在办理过户交易手续时按时到场。 
  
  3、若乙方申请银行按揭贷款,需及时向丙方提供贷款所需资料。 
  
  (三)丙方义务 
  
  1、见证并监督本合同的执行。 
  
  2、代办该房屋过户、贷款的相关手续。 
  
  3、代收甲、乙方支付的定金、房款,并按本合同第六条中约定的方式向甲方支付房款。 
  
  4、甲、乙双方发生违约或争执等情形时,应出面予以协商;协商无效时,应采取中立态度,并证明事实。
  
  第九条 违约责任
  
  (一) 乙方支付定金后,若甲方悔约,不将上述房屋出售给乙方,甲方同意按上述定金额赔偿乙方,甲方仍应支付丙方相当于该房屋成交价2.5%的违约金,丙方将乙方已付定金如数退还;若乙方违约,不购买该房屋,则无权要求返还已付定金,该定金归甲方所有,乙方仍应支付丙方相当于该房屋成交价2.5%的违约金。三方对此条款均无异议。
  
  (二) 若甲方逾期交付该房屋,则每逾期一日,甲方均应按该房屋价格的万分之五向乙方交付违约金,逾期超过十个工作日,乙方可解除本合同,甲方将乙方已付房款退还,并按本条第(一)款中的甲方悔约条款处理。
  
  (三) 若乙方逾期付款,每逾期一日,乙方均应按逾期款的万分之五向甲方支付违约金,逾期超过十个工作日,甲方可解除本合同,甲方将乙方已付房款退还,并按本条第(一)款中的乙方悔约条款处理。
  
  (四) 在办理立契过户和银行按揭贷款过程中,若因甲、乙任何一方单方延误而致使其他方遭受损失,则视为延误方违约,按本条第(二)款和第(三)款处理。
  
  第十条 合同的终止与解除 本协议履行期间,因不可抗力或国家政策调整,致使本合同无法履行或虽能履行已无实际意义时,本协议自行终止,三方互不承担责任,甲方在本协议终止后三个工作日内将已收房款全额退还,丙方则应将甲、乙双方提交的所有证件及相关资料退还。
  
  第十一条 解决争议的方式
  
  本合同在履行过程中发生争议的,双方应协商解决;协商不成的,双方同意按以下第 种方式解决:
  
  (一) 提交 仲裁;
  
  (二) 任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
  
  第十二条 本合同附件作为本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。
  
  第十三条 对于未尽事宜,甲、乙、丙三方可签订补充协议。
  
  第十四条 本合同一式三份,三方各持一份。
  
  甲 方:
  
  
  乙 方:
  
  
  丙 方:
  
  
  签字日期:
  
  
  签字日期:
  
  签字日期:
  
  以上就是我们为您整合的关于房屋买卖合同书格式的相关标准以及要求,很多房屋买卖合同都是必须要按照以上相关规定进行合同的拟定,保证合同的合法性,签署的双方要达成一定的协议,进行友好并且合法的交易。

我国在建筑行业的每一次进步
    我国在建筑行业的每一次进步,其中都离不开国家相关政策在背后做出的努力,根据国家发改委对我国建筑行业的数据统计来看,每年光在工程建设的这一方面,无论是从投资额度以及最后的市场收益状况来看,建筑工程在我国的经济发展中占有重要地位。下面主要是针对重庆市开展建筑工程建设的相关单位,整理的...

刑事案件无罪抗诉成立的条件有哪些
    一、刑事案件无罪抗诉成立的条件有哪些 由有抗诉权的人民检察院提出,只有出现法定情况,人民检察院才有新的证据,足以推翻原判决、裁定的能提出抗诉 (一)有新的证据,足以推翻原判决、裁定的; (二)原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的; (三)原判决、裁定认定事实的...

有俩个孩子离婚怎么判?
    孩子的抚养权问题一直是离婚存在争议的一个重要原因,如果夫妻双方只有一个孩子可以想见争议会更大,法院在判决时要综合双方的情况谨慎判决,如果离婚的夫妻双方有两个孩子,抚养权问题同意存在着争议,有俩个孩子离婚怎么判? 一、有俩个孩子离婚怎么判? 一般情况下一人抚养一个。协商不成可以起诉...

工伤鉴定证明材料需要哪些
    为了规范工伤鉴定的相关事宜,不管是任何人想要进行工伤鉴定的话,必须提交相关的证明材料,鉴定部门才会具体的针对员工的受伤情况进行鉴定。并且工伤鉴定是需要在工伤认定完成以后才可以进行的。下面我们要为您详细的介绍一下,工伤鉴定证明材料需要哪些? 一、工伤鉴定证明材料需要哪些? 劳动...

《劳动法》的相关规定:劳动法第二十七条规定“雇佣
    《劳动法》的相关规定:劳动法第二十七条规定“雇佣劳动者的公司、企业等面临将要灭亡进行法定整顿期间亦或是生产或者是经营情况发生严重困难确实需要裁减人员的,应该提前30日及时给工会亦或是全体职工说明情况,听职工代表会亦或是职工的建议,经及时给有关部门报告之后。可以裁减人员。”劳动部《...

合同约定违约金可否主张损害赔偿
    合同约定违约金可否主张损害赔偿在生活中,每个人都会签订各种各样各样的合同,签订时一定要想好之后再签,但即便是这样也会存在各种各样的问题。问的最多的就是“合同约定违约金可否主张损害赔偿”这种问题,很多个人或企业在事业发展的过程中都忽视了合同违约金这件事。现在由为您详细的解答这个问题...

改编他人作品有著作权吗?
    改编他人作品有著作权吗? 一、改编他人作品有著作权吗? 1、改编他人作品也有可能会享有著作权,若是满足著作权的登记条件,那么改编已有作品而产生的作品,其著作权由改编人享有,但行使著作权时不得侵犯原作品的著作权。 2、《著作权法》 第十二条 改编、翻译、注释、整理已有作品而...

商标侵权如何处罚 根据商标有关规定
    商标侵权如何处罚 根据商标有关规定,对于商标侵权行为,被侵权人可以向县级以上工商行政管理部门要求处理,工商行政管理部门有权采取如下处理措施: (1) 责令立即停止销售; (2) 收缴并销毁侵权商标标识; (3) 消除现存商品上的侵权商标; (4) 收缴直接专门用于商标侵...

夫妻一方下落不明离婚情形
    根据《民事诉讼法》的规定,对下落不明的人提起的有关身份关系的诉讼,由原告住所地人民法院管辖;原告住所地与经常居住地不一致的,由原告经常居住地人民法院管辖。如果下落不明满二年,其配偶可以先向人民法院申请宣告失踪,待人民法院宣告失踪后,再向人民法院提起诉讼。...

在我国出租车误工费保险公司赔吗
    在我国出租车误工费保险公司赔吗一、在我国出租车误工费保险公司赔吗?根据最高人民法院《关于交通事故中的财产损失是否包括被损车辆停运损失问题的批复》:“在交通事故损害赔偿案件中,如果受害人的被损车辆正用于货物运输或者旅客运输经营活动,要求赔偿被损车辆修复期间的停运损失的,交通事故责任...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G