Ͼ弱电工程分包合同范本有哪些ʦ绰13951899110
弱电工程分包合同范本有哪些
λãҳ  »  
 

弱电工程分包合同范本有哪些

www.nj48.com Ͼͬʦ

    弱电工程分包合同范本有哪些内容 弱电工程分包合同范本
  合同号:
  发包人(以下简称甲方):
  承包人(以下简称乙方):
  甲乙双方遵循平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则,经充分协商,达成一致意见,订立本合同。
   第一条:分包工程。
  1、分包工程名称:
  2、分包工程地点:
   第二条:分包工程范围、内容及承包方式。
  一、施工范围、内容。
  1、按甲方规定的施工量及提供相应的施工图纸进行施工,施工量清单及施工图纸作为合同附件另附。
  2、乙方代表甲方,按甲方与建设方所签的合同的要求进行施工,包材料、包人工、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包竣工验收与资料编制。
   第三条: 工期要求。
  按工程建设方提供的工程要求执行。
   第四条:工程款的支付、结算约定及工程量计算。
  1、本工程施工分包费用暂定价为 。
  2、分包费支付方式:
  (1)、开工一周内支付工程总价的约 为预付款;
  (2)、现场施工完毕,系统进入试运行,初验通过后一周内,付总价的约
  (3)、工程竣工验收通过,资料移交完毕,系统交付建设方正常使用,甲方与工程建设方结算完毕收齐款(不包括质保金)后,甲方向乙方支付余下款项。
   第五条:甲方责任
  1、负责与工程建设方的商务沟通。
  2、按合同约定对乙方进行管理、监督,检查乙方的工程质量、安全文明施工和工程进度。
   第六条、 乙方责任。
  1、在施工现场,代表甲方按合同要求与建设方、监理方及其他施工或协作单位进行沟通协调工作。
  2、代表甲方参加日常的施工协调会,编写和上报各类施工资料,包括竣工资料。
  3、工程进度:在约定时间内进行施工,按时向甲方提供工程进度计划及相应进度统计报表,保证工程如期竣工。
  3、 按工程建设方要求,提供符合要求(包括质量和数量)的设备和材料。
  5、负责教育员工自觉执行安全生产、文明施工及相关劳动纪律的规定,按规定办理有关手续,严格遵守施工现场的管理规定。乙方进场施工的所有人员都必须购买人身意外保险。
  6、 乙方自带施工机具,有关机具的耗材由乙方负责。
  7、工程竣工后,负责对施工场地进行清理,已竣工工程未办理移交和交付使用前,乙方负责其承包范围内工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
  8、 严禁破坏或有意触动与本工程无关的材料及设备,否则损坏及损失由乙方负责。
  9、 乙方未履行以上各项义务而造成甲方的经济损失,乙方应予以赔偿。
   第七条:工程质量及验收。
  工程质量及验收标准和要求按工程建设方的规定和要求执行。
  甲方发现质量问题时,经质监部门、甲方现场工程师或监理工程师三方任一方确认后,通知乙方,乙方在收到通知后24小时内进行返修工作,并承担因此造成的经济损失,工期不予以顺延。否则,甲方有权采取措施补救,直致终止合同,由此造成的损失由乙方承担。
   第八条:安全施工
  乙方在施工期间应严格遵守《国家安全生产法》、《建设防程安全生产条例》、建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防条侧》和其它的相关法规,严格遵守工地的规章制度,服从现场人员的管理,对易燃、易爆物品加强管理,施工中由乙方原因出现的工伤事故由乙方负全责。所有特种作业人员必须持证上岗。
  由于乙方在施工过程中违反安全规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方承担由此产生的一切经济损失及法律后果。
   第九条:售后服务。
  乙方提供二年的现场免费保修服务。
   第十条:合同争议的解决方式。
  本合同执行过程中如有争议,本着友好原则,协商解决。
   第十一条:附则
  1、 本合同经双方签字盖章后生效,至工程竣工验收、保修期满并结清款项后自行失效。
  2、 本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,具同等法律效力。
  甲方: 乙方:
  代表人: 代表人:
  地址: 地址:
  电话: 电话:
  签约日期:
  (以下空白)
  综上所述,发包人与承包人在弱电工程分包工程进行前,应当协商一致签订《弱电工程分包合同》,以预防纠纷,建议双方当事人一定要对工程质量及验收、违约责任等重要条款进行约定。以上就是我们为您提供的弱电工程分包合同范本,希望对您有所帮助,

离婚有两个小孩抚养权怎么判定
    离婚有两个小孩抚养权怎么判定首选是双方商议,在商议不了的情况下人民法院判。抚养权方面,要按照那一方的抚养对孩子成长有利原则,法院确定抚养权时会综合考虑孩子现在的生活状态、夫妻双方的工作收入及道德方面及孩子是否一直由一方父母在抚养等因素来判断。二、抚养权的取证1、双方基本条件的取证...

一、夫妻双方离婚财产怎么分配?
    一、夫妻双方离婚财产怎么分配?法定夫妻共同财产,离婚时,应当可以按照双方意愿进行分割,若是无法协议分割,则法院会依照照顾孩子、女方权益和无过错方的原则进行判决。《婚姻法》第十七条明确规定:“夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产,归夫妻共同所有:(一) 工资、奖金; (二) 生产、...

租房合同签好后毁约如何处理?
    租房合同签好后毁约如何处理?租房合同签好后毁约的处理是按照法律规定承担违约责任。中国《民法典》一共规定了五大类违约责任形式:(一)继续履行,又称强制履行;(二)采取补救措施;(三)继续履行;(四)定金责任;(五)违约金责任,又称违约罚款。在我国,租房违约一般会根据违约的实际情况来...

行政决定强制执行时间是多久?
     一、行政决定强制执行时间是多久? 1、被执行人有财产可供执行的案件,一般应当在立案之日起6个月内执结;非诉执行案件一般应当在立案之日起3个月内执结。但中止执行的期间应当扣除。 2、有特殊情况须延长执行期限的,应当报请本院院长或副院长批准。申请延长执行期限的,应当在期限届...

婚后按揭买房离婚归谁
    房产分割一直是离婚财产分割急需要解决的问题,而且房产归属的问题导致分割的时候经常发生纠纷,如婚前按揭买房和婚后按揭买房分割是有很大区别的,那么婚后按揭买房离婚归谁?我们在下午解答一下,希望对您有所帮助。 一、婚后按揭买房离婚归谁 婚后不管用谁的名义买房子,都属于夫妻共同财产,所以...

故意伤害轻微伤二级的量刑标准是怎么规定的
    故意伤害轻微伤二级的量刑标准是怎么规定的?轻微伤二级不构成犯罪,是不会被判刑的,构成轻伤的涉嫌伤害罪。《刑法》及相关的司法解释,在规定伤害罪的刑事责任时,并没有规定不同的量刑标准,构成轻伤处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。轻微伤没有分级,属于违反治安管理的违法行为,由公安机关予以...

争夺抚养权需要什么样的证据
    离婚夫妻往往在孩子抚养权问题上大大出手,双方互不相让,无法就孩子抚养权协商达成一致,此时就只能向法院提起诉讼了。那在诉讼过程中双方争夺抚养权需要什么样的证据呢,这关系到法官最后的判决结果,下面就让我们来为你做详细解答。 一、争夺抚养权需要什么样的证据 现实中,分开的父母往往会就子...

挪用公款罪的量刑标准是什么
    挪用公款罪,是指国家工作人员,利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用数额较大、超过3个月未还的行为。如果是犯了挪用公款罪就要受相应的刑事处罚,那么挪用公款罪的量刑标准是什么?下面就让我们来为你做详细解答吧。 一、挪用...

一般公司法人离婚怎么办?
    一般公司法人离婚怎么办? 我们知道一个法人对于公司的发展是至关重要的,公司法人可以在公司运营的时候行使公司的权利,保障公司的正常发展和运营,对于公司法人的变更在我国相关的法规中有详细的规定,主要是保障公司的正常发展,那公司法人离婚怎么办?下面就对此问题进行详细的介绍。 一、公...

股东申请破产程序的条件
    股东是不能申请破产的,但可以申请解散公司,然后再清算。(一)公司解散清算的,清算组应当自成立之日起10日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案。(二)通知、公告债权人。清算组应当自成立之日起10内通知债权人,并于60日内在报纸上公告。通知和公告内容应包括公司名称、住所...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G