Ͼ小型建筑工程施工合同怎么写?ʦ绰13951899110
小型建筑工程施工合同怎么写?
λãҳ  »  
 

小型建筑工程施工合同怎么写?

www.nj48.com Ͼͬʦ

    小型建筑工程施工合同怎么写? 小型建筑工程施工合同范本
  发包方:
  承包方:
  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,定立本合同。
   一、工程概况
  1、工程名称:
  2、发包文号:
  3、工程地点:
  4、工程内容:
  5、工程造价:
   二、工期
  1、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。
  开工日期:
  竣工日期:
  合同工期: 日历天。
  3、有下列情况之一,并经发包方签证,工期可以顺延。
  (1)因发包方原因影响开工。
  (2)不可抗力。
  非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。
   三、工程质量及验收
  1、质量标准 。
  2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。
  3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任,因承包方责任造成工程质量事故、返工,其经济损失由承包方自负,因此造成工期延误的,承包方承担全部责任。
  4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理,及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定,向发包方代表提供完整的过程检验资料。
   四、工程款支付
  工程竣工验收合格并通过审计后付价款的95%,余款5%作为质量保证金(待工程保修期满后无质量问题无息退还)。
   五、材料供应及设备管理
  1、全部材料由承包方自行采购,经发包人认可后使用。
  2、机械设备由承包方自备。
   六、发包方责任
  1、负责办理有关建设手续。
  2、发包人指派 同志为工地代表。
   七、承包方的责任
  1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。
  2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度,接受发包方代表的指挥、检查和监督。
  3、做好施工原始记录,按发包方要求的工程资料的样式及填写方式,汇集施工技术资料,提供给发包人2套。
  4、承包方指派 同志为工地代表。
   八、安全生产与文明施工
  1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理,加强使用过程中的检查,确保使用安全。
  2、承包方必须按文明施工要求组织施工,做到施工现场文明整洁。
  3、承包方在施工中,应严格安全措施,严禁高空抛物。
  4、承包方在施工中,如发生人身和设备事故,一切费用和善后问题的处理,均由承包方负责,并承担因此给发包方造成的经济损失。
   九、其它
  1、本合同双方约定经签字,盖章后生效。
  2、合同份数:
  (1)本合同正本两份,具有同等效力,由发包方、承包方分别保存一份。
  (2)本合同副本两份(发包方、承包方各执一份 )。
   十、补充条款:
  发包方签字(盖章): 承包方签字(盖章):
  合同订立日期: 年 月 日
  以上就是一篇完整的小型建筑工程施工合同的范本了,您可以参考其格式的制定来制定具体项目的工程施工合同,但是由于实际的操作情况不同,需要根据施工的具体要求做出相关内容的添加,最后合同的当事人双方相互协商制定,以确保合同达到合意,体现公平、意思自治的原则。

刑事诉讼法单位判决书范本是怎样的?
    刑事犯罪的主体既包括个人也包括单位,但是在刑法当中涉及到的单位犯罪还是比较少的,相较于个人来说,如果单位触犯刑法的话也是会受到处罚的,那么刑事诉讼法单位判决书范本是怎样的呢,以下就是我们整理的相关资料,希望可以帮助到您。 单位犯罪判决书范本内容 刑事判决书(一审单位犯罪...

传销组织中的财务会被判刑吗
    如果没有参与组织传销活动就不会被判刑。一般而言传销罪只处理带头分子、主要成员等。《刑法》第二百二十四条之一:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利...

故意犯罪的特征是什么
    我国《刑法》第14条规定:明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。故意犯罪,应当负刑事责任。从法条我们可以看到,构成故意犯罪,在主观上必须要明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生。这一点是故意犯罪的最...

新婚姻法表兄妹结婚是否可以
    随着《民法典》(2021年1月1日起实施)的颁布,《民法总则》将被废止。一、表兄妹结婚是否可以妻子与丈夫是亲表兄妹关系,在父母的包办下结婚生子,由于婚后夫妻之间经常因小事争吵,孩子辍学后,丈夫外出打工,常年不在家,也不与家中联系。夫妻无法共同生活。妻子要求解除他们之间的近亲关系。...

质押贷款是什么意思,相关问题有哪些
    质押贷款是什么意思,相关问题有哪些 一、质押贷款是什么意思 质押贷款是指贷款人按《担保法》规定的质押方式以借款人或第三人的动产或权利为质押物发放的贷款。可作为质押的质物包括:国库券(国家有特殊规定的除外),国家重点建设债券、金融债券、AAA级企业债券、储蓄存单等有价证券。出质人...

工伤劳动能力鉴定流程是什么?
    工伤劳动能力鉴定流程是什么?1、向人力资源和社会保障局申请确定工伤,由工伤职工所在单位填写《劳动鉴定申请表》,申请劳动鉴定。公司不申请的,工伤职工或者其近亲属将在一年内申请承认。需要提交的材料:工伤鉴定申请表、与雇主的劳动关系证明、医疗诊断证书等。2、社会保险行政部门在自受理工伤...

法定继承遗嘱继承关系是什么
    法定继承遗嘱继承关系是什么法定继承和遗嘱继承是《民法典》规定的两种不同的继承形式。只不过遗嘱继承优先于法定继承,也就是说,对公民个人遗产的继承,如果财产所有权人生前立有遗嘱,只要该遗嘱是合法有效的,就必须按遗嘱继承,而不能按法定继承。《民法典》对法定继承的规定如下:第一千一百二十...

不能适用缓刑的情形有哪些
    一、不能适用缓刑的情形有哪些被判处三年以下有期徒刑或拘役的犯罪分子,具有下列情形之一的不宜适用缓刑。1、数罪并罚的(指故意犯罪)。一人犯数罪,一般犯罪人的犯罪主观恶性较大。1996年最高人民法院在有关经济犯罪司法解释曾明确规定对经济犯罪的被告人数罪并罚时不适用缓刑。刑法第七十七条...

公司以违反规章制度开除员工要经过什么程序
    公司以违反规章制度开除员工要经过什么程序 按规定,发现员工有过错的,公司可以单方解除劳动合同。不过,有些不正规的公司,为减少公司的财政负担,或是想获取其他利益,便找个借口开除员工。为避免承担经济补偿,又以违反公司规章制度为由开除员工。不过,以违反规章为由开除员工需要遵守一定程...

土地使用权委托管理暂行办法是什么?
    土地使用权委托管理暂行办法是什么? 随着我国法律体系的不断发展,我国在各个方面大大小小都制定了相关的法律法规来规范各个主体的行为,经过了这么多年的实践,我国在这一方面已趋于完善。今天想带你们来了解一下土地使用权委托管理暂行办法的相关内容,这部分内容主要涉及到股份有限公司的行为规...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G