Ͼ瓦工装饰工程承包合同的内容有哪些?ʦ绰13951899110
瓦工装饰工程承包合同的内容有哪些?
λãҳ  »  
 

瓦工装饰工程承包合同的内容有哪些?

www.nj48.com Ͼͬʦ

    瓦工装饰工程承包合同的内容有哪些
  
  一、瓦工装饰工程承包合同的内容有哪些?
  
  发包方(甲方)
  
  承包方(乙方)
  
  兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。
  
  一)工程概况:
  
  1、工程名称:
  
  2、工程地点:
  
  3、承包内容:工作量清单。
  
  4、承包范围:水电工、木工、漆工、瓦工。
  
  5、承包方式:包清工,电动工具及零配件由乙方自备。
  
  6、质量要求:
  
  7、工期要求: 年 月 日至 年 月 日。
  
  二)甲方工作:
  
  1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
  
  2、负责向乙方提供临时水电。
  
  三)乙方工作:
  
  1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。
  
  2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
  
  3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
  
  四)关于质量的约定:
  
  1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作为本工程的质量评定验收标准。
  
  2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
  
  3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺
  
  延。
  
  4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。
  
  五)关于工期的约定:
  
  1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。
  
  2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。
  
  3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。
  
  六)关于价款和结算的约定:
  
  1、双方商定本工程合同承包价格元(人民币)
  
  2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。
  
  3、付款方式:
  
  七)关于材料的约定:
  
  1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。
  
  2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。
  
  3、所有进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。
  
  八)关于安全生产的约定:
  
  九)关于违约责任的约定:
  
  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。
  
  甲方(签章) 乙方(签章)
  
  年 月 日
  
  瓦工装饰也属于常见的装修工程之一,想要做瓦工装饰的当事人说明对瓦工装饰这方面还是具有一定的了解的,至于说承包合同的具体写法这根本就不是由我国的法律制度强制性的进行约定的。可能发包方和承包方也能结合当时的情况再约定其他的内容。
  
  

公安机关刑事传唤后释放有没事
    公安机关刑事传唤后释放有没事?刑事传唤后释放有没有事是不确定的,要根据实际情况分析。公安机关在受案后,对相关人员进行询问,因案情不明,没有采取强制措施,24小时内放人了,但并不代表没事,因为案件还没有终结,还在侦查中。如有新证据,证明有犯罪,还可以再刑拘和逮捕。《中华人民共和国刑...

合同主体陷阱
    合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。即合同主体可以是自然人、法人和其他组织。自然人可以作为合同主体是新合同法增加的内容。 业务人员在与客户签订合同时,首要的事情就是认真审查对方的主体身份。 即审查对方的主体资格是否合法...

工伤鉴定一级补偿标准是怎样规定的?
    工伤鉴定一级补偿标准是怎样规定的? 2018工伤赔偿最新标准 (一)医疗费 1、要求:治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准。 2、法律依据:《工伤保险条例》第30条第3款。 3、备注:用人单位没有参加工伤保险的,不是必须到签有...

夫妻二人离婚后奶奶有探视权吗?
    夫妻双方如果婚姻出现矛盾无法自行解决之后可以去法院办理离婚的,但是如果法院将孩子的监视权判给了母亲一方,那么,夫妻二人离婚后奶奶有探视权吗?接下来,就由我们为您整理出有关的文章介绍,希望能对您有所帮助哦。一、夫妻二人离婚后奶奶有探视权吗?小孩的爷爷奶奶没有探视权,小孩的爸爸可以行...

房屋买卖合同是证明我们购房的合法凭证,也是购房者维护自身合法
    房屋买卖合同是证明我们购房的合法凭证,也是购房者维护自身合法权益的重要凭证,因此,房屋买卖合同丢失去后需要及时的补办,那么房屋买卖合同丢失去哪补办呢?我们详细收集的相关知识,主要分为以下两个情形: ( 一 ) 已登记备案时,房屋买卖合同丢失去哪补办 购房者在遇到该问题时,应...

没解原劳动关系又安排到新用人单位违法吗?
    很多人在原单位挂职,然后去新单位工作。去新单位工作需要签署劳动合同,但是在原单位的劳动合同没有解除。很多人担心拥有两份劳动合同违法法规,怕被用人单位起诉。那么,没解原劳动关系又安排到新用人单位算违法吗?下面就让我们为您整理一下相关的知识。 一、原单位未解除劳动关系能否入职新单...

云南省社会抚养费标准是什么?
    我国一直实行着计划生育的政策,因为只有这样才能够使社会更加稳定的发展,但是有些家庭却不断的非法生育,这样就产生了社会的负担从而要缴纳一定的社会抚养费了,但是各地的缴纳标准都不一样,云南省社会抚养费标准是什么呢?这就和我们来了解一下吧。 一、云南省社会抚养费标准是什么? (一)...

举办婚礼没登记可以要求返还彩礼吗?
    举办婚礼没登记可以要求返还彩礼吗? 举办婚礼没登记可以要求返还彩礼吗? 根据《婚姻法解释(二)》的规定,如果当事人要求退还按照习俗支付的彩礼,如果满足以下情况,人民法院应予以支持: 1、双方尚未完成结婚登记手续; 2、双方完成结婚登记,但不在一起居住; 3、一方因为彩礼...

一、公司雇佣童工的法律规定是怎么样的?
    一、公司雇佣童工的法律规定是怎么样的?普遍雇佣童工的处理方式是由劳动保障部门按照每使用一名童工每月处5000元罚款的标准给予处罚;在使用有毒物品的作业场所使用童工的,按照国务院制定的《使用有毒物品场所劳动保护条例》规定的罚款幅度,或者按照每使用一名童工每月处5000元罚款的标准,...

首付是指消费者在购买房屋是首次支付给开发商的最低金额
    首付是指消费者在购买房屋是首次支付给开发商的最低金额,国家有明确的规定个人购房时的首付比例。那么在广州买房子首付多少呢?一般按照国家标准,首付不得低于房价的百分之三十,中低收入群众可适当降低到百分之二十。但是各个开发商有自己的要求,一般会高于百分之三十。 首付就是买房时按国家...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G