Ͼ建筑工程挂靠合同怎么写?ʦ绰13951899110
建筑工程挂靠合同怎么写?
λãҳ  »  
 

建筑工程挂靠合同怎么写?

www.nj48.com Ͼͬʦ

    建筑工程挂靠合同怎么写? 建筑工程挂靠合同
  甲方(管理方):
  乙方(挂靠方):
  为了增强企业活力,提高企业的经济效益,根据国家相关的法律、法规的规定。在甲乙双方自觉自愿的前提下,经甲乙双方共同协商,在工程项目及实施过程中,乙方挂靠在甲方名下,为保证该建设工程施工的质量、安全、工期的顺利实施,甲乙双方共同订立如下协议:
   一、经营管理
  乙方作为本工程的完全责任人,负责程所产生的民事及法律权利,义务承担全部责任。
  挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量、包工期、包安全、包材料采购,包人员及施工组织管理。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格执行国家现行的施工技术规范、验收标准和施工图纸进行施工,确保工程质量。保证安全施工、文明施工和按期完工。
  甲方对所挂靠的工程项目有权进行监督指导,对发现有违犯安全操作规程施工的或有质量安全隐患的,甲方有权责令停工整顿。
  乙方挂靠甲方名下经营期间,对所属施工队应规范管理,严格按照国家规定用工,依法办理所聘员工各种手续,特殊工种应持证上岗,施工现场应配足持证上岗的管理人员。(自愿退股协议书)
   二、工程概况
  1、工程名称:
  2、工程造价:
  3、工程地点:
   三、财务管理
  该工程建设方(业主)所拨付的工程建设资金,原则上应采取以银行转账的方式付至甲方的基本账户。乙方在该工程施工过程中发生的停工、返工、拖欠工人工资、发生工伤事故以及拖欠施工材料等所引起的一切经济纠纷,概有乙方负责,否则甲方有权扣留乙方建设资金用于解决和处理上述问题,同时用于赔偿由此给甲方和其他方式造成的经济与社会损失。
   四、税费管理
  乙方在本工程施工过程中实行全额包干缴纳本工程项目所涉及的一切税和费。乙方必须遵守国家与行业及当地行政部门和税务部门的税费交纳规定,乙方必须合法经营,及时照章纳税。
   五、管理费及履约风险金的收取
  1、本工程乙方向甲方缴纳合同总价款%的管理费,计人民币(大写)元整(¥:元)。此款在建设方前两次拨付的建设资金中扣除。当建设方拨款达到工程总价款的80%时,乙方须在5日内提供该工程价款的进项税票,否则甲方有权扣留乙方建设资金,乙方逾期提供视为违约。
  2、合同签订之日,乙方向甲方缴纳履约风险保证金元整。乙方在履行完本协议和合同约定条款后,甲方全部返还乙方。
   六、安全责任
  乙方在本工程施工过程中负责项目的全部安全责任,乙方必须执
  行国家与行业及当地行政安全管理部门的相关规定,在保障一切安全的条件下实施本工程项目。本工程在实施中所发生的一切安全事故,以及引起的经济赔偿、民事诉讼和刑事责任概由乙方承担全部责任。否则甲方有权扣留乙方建设资金用于工程质量与事故处理,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并保留追究乙方法律责任的权利。
   七、工程质量
  乙方在本工程施工中实行乙方负责本工程全部的质量责任,乙方必须执行国家与行业以及当地工程质量管理部门的相关规定,达到工程质量合格要求,承担质保期内的缺陷责任和质量追究等责任,本工程所发生的一切质量责任及事故概由乙方负责。因质量或事故引起的经济赔偿、民事诉讼和刑事责任由乙方全部承担。否则,甲方有权扣留乙方建设资金用于处理工程质量事故,同时用于赔偿甲方和其他方造成的经济和社会损失。
   八、甲方权利
  本工程所有招投标文件的原件,中标通知书的原件,发改委备案的原件,施工合同的原件,施工验收报告的原件,竣工备案书的原件,和各类登记的原件等,包括文本和电子文档资料,全部交由甲方存档备查。对于正在施工的工程项目,甲方在施工过程中有权进行全方位的管理和指导,有权进行不定期的巡视抽查。发现不规范的问题时,乙方必须无条件接受甲方的整改建议。
   九、本工程协议外产生的全部民事纠纷和刑事纠纷,乙方承担全部法律责任。
   十、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份,经甲乙双方签字或盖章生效。
  甲方:(盖章)乙方:(盖章)
  代表(签字或盖章):代表(签字或盖章):
  年月日
  通过今天我们为您讲解的建筑工程挂靠合同,相信您就会很清楚的明白了,挂靠在一个知名度比较高的公司既可以争取到更多的合作机会,同时也可以使小公司更为快速的发展,对合作双方都是会有好处的。

合同纠纷败诉对公司有没有影响?
    合同纠纷败诉对公司有没有影响? 一、合同纠纷败诉对公司有没有影响 合同纠纷提起诉讼时,公司败诉的,对公司是有影响的,公司需要按法院判决书的要求执行判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百二十四条 发生法律效力的民事判决、裁定,以及刑事判决、裁定中的财产部分,由第一审人...

重庆市房屋租赁合同初始登记备案申请书内容
    当我们离开家乡去外地工作时,必然会在工作地点租房子,那么我们一定要办理房屋租赁合同初始登记备案,这关系着我们在一个城市的备案记录。那么这类备案申请书如何写,我们以重庆市为例,为您整理的重庆市房屋租赁合同初始登记备案申请书的内容以及申请所需材料。 一、 申请书内容 1、出租房屋...

高速公路工程质量保证措施都有哪些
    高速公路对于道路的质量要求是非常高的,必须严格按照设计标准进行施工建造,但是为了保证质量,也出台了一些高速公路工程质量保证措施,目的就是确保质量,但是质量保证措施都有哪些呢?其实质量保证措施主要有质量管控制度、质量监管人员到位、责任到位等等,具体的内容可以到本文进行了解。1、质量...

如何申请撤回商标注册申请?
    一、简要说明

    申请人在其申请注册的商标刊登注册公告之前,可以向商标局提出申请,撤回该商标的注册申请。

  二...

公司法股东直接起诉有哪些类型?
    公司法股东直接起诉有哪些类型?作为公司的股东,是对公司的发展有着重大的责任和义务的,如果自身、公司员工以及公司运营受到了损害,股东可以拿起法律的武器进行诉讼,以保证自己及公司的合法权益。那么公司法股东直接起诉有哪些类型和规定呢?下面我们进行一些介绍和解析,您可以进行了解。公司法股...

执行判决、裁定失职罪怎么罚?
    我们在生活中经常遇到的事情就是法院判定的是错误的,这样的行为将会严重影响受害者的利益,有案例就是误判几十年,十几年的牢狱基本上就已经与社会脱离的轨道,给与受害者精神上的损失是无法弥补的,那执行判决、裁定失职罪怎么罚?下面就详细介绍。 一、执行判决、裁定失职罪怎么罚? (刑法第...

婚前举债不属于夫妻共同债务吗?
    婚前举债不属于夫妻共同债务吗? 一、婚前举债不属于夫妻共同债务吗? 按规定结婚之后,夫妻俩的收入以及债务都将要共同承担,但是,有些人结婚之前欠了债务并且一直没还,那么将变成婚前个人债务,结婚之后通常由个人承担。 夫妻个人债务包括以下几种: 1、一方的婚前债务; 2、双方...

再婚后孩子改名字需要什么手续?
    再婚后孩子改名字需要什么手续? 一、再婚后孩子改名字需要什么手续? 再婚后孩子改名字需要双方当事人同意之后,到当地的户籍所在地的派出所来进行办理。离婚后,未经双方一致同意,一方将未成年人子女改随继父姓的,缺乏法律依据,另一方向法院起诉的,改姓的一方将不能得到法院的支持。 根...

男女离婚了小孩抚养费怎么支付
    对于抚养费的支付问题,不仅仅是要确定具体的数额,还包括了支付的方式、期限等等。而根据法律中的规定小孩的抚养费中主要包括了教育费、生活费和医疗费。而对于支付的方式其实可以由离婚夫妻协商约定,那究竟离婚了小孩抚养费怎么支付呢?我们一起在下文中进行了解吧。 一、离婚了小孩抚养费怎么...

买房收房法律常识
        一、商品房验房交付中应注意的法律问题
    1.购房者在没有验收房屋前,不能领取住宅钥匙,办理入住手续。
    根据《关于审理商...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G