南京房屋建筑工程劳务分包合同范本怎么写?律师电话13951899110
房屋建筑工程劳务分包合同范本怎么写?
您的位置:首页  »  
 

房屋建筑工程劳务分包合同范本怎么写?

www.nj48.com 南京合同律师

    房屋建筑工程劳务分包合同范本怎么写?
  
  房屋建筑工程劳务分包合同范本
  
  
  发包方:(以下简称甲方)
  
  承包方:(以下简称乙方)
  
  按照《民法典》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)
  
  一、工程概况
  
  1、工程名称:西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。
  
  2、工程地址:
  
  3、建筑面积:16662.80平方米
  
  4、结构类型:框架
  
  5、工程造价:
  
  二、承包方式
  
  承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。
  
  三、承包范围
  
  本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)
  
  四、承包工期
  
  1、开工时间:年 月 日(以双方确定的开工报告为准)
  
  2、竣工时间:年 月 日
  
  五、费用标准
  
  1、劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元(结算单价:框架每平方75/㎡计算,砖砌体内外墙抹灰及面砖,楼地坪按每平方米为47元)
  
  2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。
  
  3、工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币XX元以内,甲方不另外补份,变更量在XX元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)
  
  六、工程质量
  
  在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。
  
  七、履行保证金及劳务人工费及支付
  
  1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。
  
  2、甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。
  
  3、本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月25日进行工程量的结算,次月五日内支付85%人工工资。
  
  4、该现场除合同包干外的另外用工,每日平均50元,技工为每日70元。
  
  5、甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。
  
  6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
  
  八、甲、乙方的职责
  
  1、乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。
  
  2、甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。
  
  3、乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。
  
  九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。
  
  十、现场安全
  
  1、现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。
  
  2、乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。
  
  甲方:   乙方:
  
  负责人:   负责人:
  
  电话:   电话:
  
  年 月 日   年 月 日
  
  注:本协议一式四份,甲乙双方各执两份,本协议具有法律效力。
  
  以上就是我们整理的一份房屋建筑工程劳务分包合同范本。房屋建筑工程合同的签订是双方的合作关系在法律上的体现,被法律所承认的。这样一份合同的签订使得双方的利益都有了相应的保障。

·调解协议有“重大误解” 交通事故肇事者不能免责
    吴某某骑车时被出租车撞倒在地,与出租车司机达成赔偿调解协议。此后,吴某某伤情严重但对方不愿再负担费用。法院最近作出一审判决,认为当初的调解协议属于“重大误解”,肇事者不能免责,需再赔偿。 吴某某骑自行车突然被一辆出租车撞倒在地。交通警察赶到现场,询问了双方当时事故发生的...

·怎样收集婚外情的证据
    在离婚诉讼中,有时候会需要对婚外情进行取证,对此,您一定要注意,要保证证据的合法性,因为只有合法的证据才能受到法律保护。那么,在实践中,究竟应该怎样收集婚外情的证据呢?若你不是很清楚的话,请跟随我们一起在下文中进行了解。 一、怎样收集婚外情的证据 1、受害方与其和你的配偶吵闹,不...

·一方有病另一方起诉离婚可以离婚吗
    我们知道男女结婚的时候,如果一方患有医学上认为不应当结婚的疾病时,此时就是属于禁止结婚的条件,不会允许男女领取到结婚证的。鉴于此,有的夫妻在婚后发现一方患病了,此时不想拖累自己而生出了离婚的打算。那么一方有病另一方起诉离婚可以离婚吗?请在下文中进行了解吧。 一、一方有病另一方起...

·重婚婚姻无效纠纷判决结果出来还能上诉吗?
    重婚婚姻无效纠纷判决结果出来还能上诉吗?法院审理宣告婚姻无效案件,有关婚姻效力的判决一经作出,即发生法律效力,不能提起上诉。涉及财产分割和子女抚养的,可以调解。婚姻无效,是指当事人双方不具法定结婚条件或没有履行法定结婚程序而缔结的婚姻,不产生合法婚姻的法律效力。婚姻无效作为一种法...

·医疗事故级别鉴定有哪些
    医疗事故级别鉴定有哪些? 一、医疗事故级别鉴定 根据对患者人身造成的损害程度,医疗事故分为四级:一级医疗事故:造成患者死亡、重度残疾的;二级医疗事故:造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的;三级医疗事故:造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的;四级医疗事故...

·离婚后给孩子改姓名怎么办需要什么手续?
    首先,需要和孩子生父协商,并需要书面同意的证明材料。如果孩子满10周岁,还需要争取孩子的意见,但是如果孩子已经满18岁,需要征得孩子的同意;其次,需要携带户口本、身份证、孩子的户口本、离婚证等材料到户籍所在地当地公安局/派出所办理。户籍办理机构须要双方的签字后才能给孩子改姓更名的...

·夫妻共同财产上设置抵押权的规定?
    夫妻共同财产上设置抵押权的规定有哪些夫妻共同房产,属于共有财产,关于共有财抵押规定如下:五十四条按份共有人以其共有财产中享有的份额设定抵押的,抵押有效。共同共有人以其共有财产设定抵押,未经其他共有人的同意,抵押无效。但是,其他共有人知道或者应当知道而未提出异议的视为同意,抵押有效...

·在我国交通事故如何索误工费?
    在我国交通事故如何索误工费? 一)误工费标准 1、误工费是根据当事人的误工时间和收入状况确定的。 伤者本人的误工时间根据当事人接受治疗的医疗机构出具的诊治证明确定。因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至最终评定伤残的前一日。 2、当事人有固定收入的,误工费按照实际减少的收...

·管辖权异议上诉交给一审法院的流程是怎样的?
    管辖权异议上诉交给一审法院的流程是怎样的?在我国的民事诉讼法中,法院对案件需要具备两个条件才能成立,那么在当事人向法院提出的不服管辖,有异议时,普遍知道管辖权异议上诉交给一审法院。那么当管辖权异议成立时法院有哪些相关处理流程?下面就让的我们来为您介绍。一、管辖权异议上诉交给一审法...

·写离婚起诉书要注意什么
    写离婚起诉书要注意什么1、起诉书是引起诉讼程序的最基本的法律文书,起诉书的书写需要按照一定的格式书写,同时要在事实及理由部分将结婚的时间,婚后的情况以及不能再维持夫妻关系的理由写清楚。但一定要避免事无巨细全都写上的流水帐式的书写方式,要将主要问题,主要观点,主要理由写清楚即可。实...

合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
扫一扫加微信
专项服务
  • 南京合同律师网
    Copyright © 1995-2015
    电话:025-84110110,13951899110
    地址:南京市汉中门大街1号汉中新城11楼G座