Ͼ安徽建筑工程施工合同要包括什么条款?有范本吗ʦ绰13951899110
安徽建筑工程施工合同要包括什么条款?有范本吗
λãҳ  »  
 

安徽建筑工程施工合同要包括什么条款?有范本吗

www.nj48.com Ͼͬʦ

    安徽建筑工程施工合同要包括什么条款?有范本吗? 建筑工程施工合同
   甲方:
   乙方:
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
   一、工程概况
  工程名称:
  工程地点:
  承包范围:
  承包方式:
   二、工程承包范围
  承包范围:
   三、合同工期
  开工日期:(以开工报告为准)
  竣工日期:
  合同工期总日历天数 天。
   四、质量标准
  工程质量标准:国家施工验收规范合格标准
   五、合同价款
  金额(人民币大写):
   六、组成合同的文件
  组成本合同的文件包括:
  1、本合同协议书
  2、中标通知书
  3、投标书及其附件
  4、本合同专用条款
  5、本合同通用条款
  6、标准、规范及有关技术文件
  7、图纸
  8、工程量清单
  9、工程报价单或预算书
  10.工程投标答疑
  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。承包人承诺在收到发包人支付的工程款后,及时支付工人工资,不得拖欠。
   十、合同生效
  合同订立时间: 年 月 日
  合同订立地点:
  本合同双方约定 盖章后生效。
  发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
  住 所: 住 所:
  法定代表人: 法定代表人:
  委托代理人: 委托代理人:
  电 话: 电 话:
  传 真: 传 真:
  开 户 银 行: 开 户 银 行:
  帐 号: 帐 号:
  邮 政 编 码: 邮 政 编 码:
  熟悉合同各部分的组成是十分重要的,以安徽建筑工程施工合同为例来说,要包括的内容不仅包括工程概况(工程名称、工程地点、承包范围)、工程工期、工程标准、质量价款、以及组合合同的其他文件,其中最重要的还是合同双方的权力义务,以及一方不履行合同或者不完全履行合同时的违约责任。但是合同本身复杂,如果您还有什么问题存在疑问

如何进行公司解散清算与破产清算?
    公司判决解散后成立清算组进行清算。公司应当在法院判公司解散之日起十五日内成立清算组,开始清算。有限责任公司的清算组由股东组成,股份有限公司的清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。清算需要将公司的资产,进行计算,然后抵销债务之后,如果无法还款的也就无能为力。《公司法》第一百八十三...

信用卡欠钱被立案侦查了怎么办?
    信用卡欠钱被立案侦查了怎么办?信用卡立案调查之后,一般会由银行或者公安来正式发邮件通知自己,若及时还清欠款就没事。如果恶意透支会构成信用卡诈骗罪,该罪的起刑点没有制定,但依据参考诈骗罪的起刑点应当为5000元。《刑法》第196条规定,信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管...

共同犯罪的概念和构成特征是什么
    生活中有多人实施的犯罪案例已经越来越多,像大多数的诈骗,抢劫,甚至是盗窃等这些犯罪行为,都是经过仔细的筹谋以后由多人配合实施的,所以共同犯罪的社会危害力肯定是要区别于个人犯罪的。很多共同犯罪,一般都具有比较鲜明的法律特征,下面我们就一起来了解一下,共同犯罪的概念和构成特征是什么?...

有划痕险可以直接开车到4s店喷漆吗?
    一、有划痕险可以直接开车到4s店喷漆吗? 买车时在4S店买了划痕险,刮车了需要报保险,然后才能去喷漆,喷漆需要垫付,不免费喷漆。 划痕险全称车身划痕损失险,家庭自用车辆、非营业车辆可投保,是指在保险期间内,保险车辆发生无明显碰撞痕迹的车身表面油漆单独划伤,保险公司按实际损失负责...

一、交通事故赔偿是当场一次性支付吗?
    一、交通事故赔偿是当场一次性支付吗赔偿款是可以分期支付的。以往无论是在我国的立法规定、司法解释中,还是在司法实践中,对于赔偿金的支付一般都是采取一次性支付的方式。《解释》第三十三条规定人民法院可以根据赔偿义务人的给付能力和提供担保的情况,确定以定期金方式给付相关费用,这是一个重大...

企业股权激励方案的设计
    股权激励的设计,是一个技术性,操作性很强的工作,就非上市公司激励工具而言,在目前国内外实施的股权激励方案中,适合非上市公司的有以下几种。 (1) 虚拟股票. 指公司采用发行股票的方式,将公司的净资产分割成若干相同价值的股份,而形成的一种“账面”上的股票。公司授...

一般发生劳务纠纷主要是依据劳动合同进行仲裁,无疑在工作中签订
    一般发生劳务纠纷主要是依据劳动合同进行仲裁,无疑在工作中签订劳动合同是对劳动关系最直接的证明,但是如果企业没跟员工签订劳动合同,一旦发生了劳动纠纷,该通过哪些途径证明劳动关系的存在呢,今天我们就来了解一下工作中怎样算确立劳动关系。 一、工作中怎样算确立劳动关系? 在劳动争...

酒后驾车是一项十分危险的驾驶行为,特别是醉酒驾车,驾驶人会产
    酒后驾车是一项十分危险的驾驶行为,特别是醉酒驾车,驾驶人会产生视觉模糊、意识不清晰、反应能力迟缓、精神亢奋等不良反应,在路上行驶时发生交通事故的概率大大提升,甚至有可能造成重大交通事故,不仅严重危害道路公共安全,而且会导致无辜者的重大经济损失和人身伤亡,那么,南京醉驾113会如何...

购销合同是原始凭证吗
    购销合同是原始凭证吗 找专长律师:交通事故律师 刑事辩护律师 知识产权律师 土地房产律师 公司经营律师 购销合同是一种非常常见的合同,在购销双方达成购买意愿时,就可以签订此协议。购销合同作为合同的一种,它与原始凭证有没有关系?购销合同是原始凭证吗?下面我们就为您解答。 一...

挪用资金罪追索期多久?
    刑事犯罪都是有一个追索期的,而这个追索期其实也就是法律上面的追诉时效。一般来说,要是超过了法律规定的追诉时效,那此时就不能在追究行为人的刑事责任了。针对不同的犯罪,法律中规定的追索期是不同的。那么挪用资金罪追索期多久呢?下文中本站我们为你做详细解答。一、挪用资金罪追索期多久挪用资...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G