江西建筑工程施工合同怎么写江西建筑工程施工合同

    江西建筑工程施工合同怎么写

  江西建筑工程施工合同





  合同协议书

  发包人(全称)：__________________

  承包人(全称)：__________________

  根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

  一、工程概况

  1、工程名称：___________________________。

  2、工程地点：___________________________。

  3、工程立项批准文号：__________________。

  4、资金来源：___________________________。

  5、工程内容：___________________________。

  群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

  6、工程承包范围：

  _____________________________________________。

  二、合同工期

  计划开工日期：_________年_________月_________日。

  计划竣工日期：_________年_________月_________日。

  工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

  三、质量标准

  工程质量符合___________________________标准。

  四、签约合同价与合同价格形式

  1、签约合同价为：

  人民币(大写__________________) (￥_________元);

  其中：

  (1)安全文明施工费：

  人民币(大写__________________) (￥_________元);

  (2)材料和工程设备暂估价金额：

  人民币(大写__________________) (￥_________元);

  (3)专业工程暂估价金额：

  人民币(大写__________________) (￥_________元);

  (4)暂列金额：

  人民币(大写__________________) (￥_________元);

  2、合同价格形式：__________________。

  五、项目经理

  承包人项目经理：__________________。

  六、合同文件构成

  本协议书与下列文件一起构成合同文件：

  (1)中标通知书(如果有);

  (2)投标函及其附录(如果有);

  (3)专用合同条款及其附件;

  (4)通用合同条款;

  (5)技术标准和要求;

  (6)图纸;

  (7)已标价工程量清单或预算书;

  (8)其他合同文件。

  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

  上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

  七、承诺

  1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

  3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

  八、词语含义

  本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

  九、签订时间

  本合同于_________年_________月_________日签订。

  十、签订地点

  本合同在___________________________签订。

  十一、补充协议

  合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

  十二、合同生效

  本合同自_________生效。

  十三、合同份数

  本合同一式_________份，均具有同等法律效力，发包人执_________份，承包人执_________份。

  发包人：_________________(公章)承包人：_______________(公章)

  法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

  _________________________(签字)______________________(签字)

  组织机构代码：________________ 组织机构代码：________________

  地址：_______________________ 地址：_______________________

  邮政编码：____________________　　邮政编码：____________________

  法定代表人：__________________　法定代表人：__________________

  委托代理人：__________________　　委托代理人：__________________

  电话：_______________________　　电话：_______________________

  传真：_______________________　传真：_______________________

  电子信箱：____________________ 电子信箱：____________________

  开户银行：____________________　　开户银行：____________________

  账号：_______________________ 　账号：_______________________

  我们为您整理了一篇江西建筑工程施工合同范文，在进行施工之前签订施工合同是必不可少的一个步骤，合同应该就工程概况、施工情况、质量标准、工程款、以及一些违约责任进行一个详细的规定，施工合同的签订可以更好的约定双方的责任与义务，也可以防止一些不必要的施工纠纷。

·工伤司法鉴定的程序是怎样的？
我国为了保护劳动者的权益，特地建立了工伤保险制度，就是为了保障劳动者在劳动中因为工作原因受伤遭受的损失能够得到弥补。工伤保险包含在社保之中，所以一定要让企业购买社保，否则一旦受到工伤，将不会得到工伤保险的赔偿。那么，工伤司法鉴定的程序是怎样的？详情参考下文。一、工伤鉴定的前提...

·工厂倒闭债权人上门讨债怎么办？
工厂倒闭债权人上门讨债怎么办？一、工厂倒闭债权人如何上门讨债 (一)到人民法院诉讼的步骤： 1、写起诉状，份数为被告人数+1份。身份证复印件一份;被告如果是公司法人等单位，要提交营业执照复印件，公司法定代表人身份证明复印件，组织机构代码复印件个各一份; 2、到被告地人民...

·工程质量保证年限是多久
工程质量保证年限是多久？做工程的的朋友们都知道，一个工程在建造之初不仅需要建筑商与承包商签订合同，还要对工程的质量进行保障，之后就是验收。而对于使用该建筑的企业或者是个人来说，此时比较想了解的就是工程质量保证年限是多久，那么我们对于这个问题整理出了有关的答案，请您来看一下吧。一...

·在我国工伤认定前工资怎么发
在生活中，关于工伤致残或者致死的事情时有发生。一般情况下，如果遇到了工伤，自己在马上就医的同时，也应该申请做工伤认定，为自己的维权做一些基本的准备。可是，往往用人单位在员工工伤以后，会引发一些劳动纠纷。比如说员工工伤认定的期间不给工资，那么，在我国工伤认定前工资怎么发呢? 一、...

·离婚协议写明不负担抚养费,以后可以起诉吗
离婚协议如果写明不负担抚养费以后是否可以起诉 1、可以以子女的名义起诉，要求支付抚养费，离婚协议作为父母双方自愿达成的对离婚相关事项的约定，属于离婚双方意思自治的范围，但协议双方只能对自己的权利和义务加以约定，无权在协议中剥夺或限制他人的合法权利。 2、关于子女生活费和教育费...

·劳动争议仲裁裁决类型有哪些
劳动争议仲裁裁决类型有哪些？一、劳动争议仲裁裁决的类型根据《劳动争议调解仲裁法》及相关法律规定，在劳动争议案件中，根据裁决书的效力划分，可将仲裁庭做出的裁决分为以下两种类型： 1、非终局的仲裁裁决所谓非终局的仲裁裁决，是指仲裁庭对所涉劳动争议事项作出裁决后当事人在法...

·现在，随着私家车的增加，交通事故也越来越频发。而导致交通事故
现在，随着私家车的增加，交通事故也越来越频发。而导致交通事故发生的原因之一就有醉驾，因此近年来，我国加强了对酒驾醉驾的处罚力度。根据醉驾时测到的酒精含量不同，受到的处罚也不一样。那么，醉驾酒精含量达到300时会受到什么处罚呢？一起随我们去了解一下吧！酒驾和醉驾的处罚目...

·起诉离婚诉讼费是多少？
可以说不管是协议离婚还是诉讼离婚，当事人在办理离婚手续的时候都是需要支付一定费用，自然协议离婚的费用要比起诉离婚的费用少很多。那究竟法律中规定起诉离婚诉讼费是多少钱呢?我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。一、起诉离婚诉讼费是多少根据案件的不同花费的钱数也是不同的。 ...

·家长给老师送礼算行贿吗？
家长给老师送礼算行贿吗?家长给老师送礼，不能按行贿受贿处理，因为家长和老师之间不存在利益交换，所以构不成行贿受贿。这种情况下应由学校或者教育行政主管部门根据相关规定给予处分。《刑法》第三百八十九条，为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定，...

·企业申请破产保护处置方式是怎样的
企业申请破产保护处置方式是怎样的？一、什么是破产保护? 破产保护是指不管债务人是否有偿付能力，当债务人自愿向法院提出或债权人强制向法院提出破产重组申请后，债务人要提出一个破产重组方案，就债务偿还的期限、方式以及可能减损某些债权人和股东的利益作出安排。这个方案要给予其一定的时间...

合同律师