Ͼ个人工程承包合同书怎么签订？ʦ绰13951899110
个人工程承包合同书怎么签订？
λãҳ  »  
 

个人工程承包合同书怎么签订？

www.nj48.com Ͼͬʦ

    个人工程承包合同书怎么签订？
  
  如果我们想承包一些工程的话，个人工程承包合同书是必不可少的，但是个人工程承包合同书并不是想怎么签就怎么签的，国家对于这项合同如何签订也是有着明确的规定，也发表了明确的范本，下面我就为您整理一下如何个人工程承包合同书的范本。
  
  
  工程承包协议书
  
  甲方：
  
  乙方：
  
  合同签订地：
  
  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。
  
  一、工程概况
  
  1、工程名称：
  
  2、工程地点：
  
  二、工程范围及内容：
  
  工程量：
  
  承包形式：
  
  三、工期：
  
  1、开工日期：
  
  2、竣工日期：
  
  3、合同总工期为 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。
  
  四、质量标准采用下列：
  
  1、工程质量达到省优至鲁班奖;
  
  2、工程质量评定等级为优良;
  
  3、符合国家质量验收标准;
  
  4、双方约定的标准、具体为：
  
  五、合同价款
  
  本合同工程价款结算采用下列 种方式：
  
  1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为 ，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议 。 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行：
  
  (1) 工程预算价： (工程结束后按实结算)
  
  工程单价: (含外运等其他一切费用)
  
  (2)按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或 进行审计确认。
  
  (3)所有工程量必须在每月 日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。
  
  (4)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。
  
  (5)变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。
  
  (6)取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。
  
  (7)工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。
  
  (8)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。
  
  六、付款方式
  
  1、本工程预算款为：
  
  扣回工程预付款的方式为:
  
  2、工程款按 方式支付，具体为：
  
  (1)本工程无预付款;
  
  (2)按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的 %;
  
  (3)总工程款的 %作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形， 后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。
  
  七、材料、设备供应：
  
  八、质量及验收
  
  1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。
  
  2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于 小时，负责处理工程上有关事务。
  
  3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。
  
  4、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。
  
  5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
  
  6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。
  
  7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后 天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式 份。
  
  8、其他约定 ： 按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。
  
  九、施工组织与工期
  
  1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。
  
  2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的 %支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2 ‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。
  
  3、项目经理 ：现场代表(乙方)：
  
  监理： 现场代表(甲方)：
  
  4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决
  
  十、安全及文明施工与管理
  
  1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
  
  2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
  
  3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。
  
  4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。
  
  5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。
  
  6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
  
  7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
  
  十一、甲方责任
  
  1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。
  
  2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
  
  4、履行其它本协议约定的义务以及负责
  
  十二、乙方责任
  
  1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。
  
  2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。
  
  3、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。
  
  4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
  
  5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修， 日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减。
  
  6、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。
  
  7、
  
  十三、违约责任
  
  1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
  
  2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的 承担违约金，或每天按 1000元向甲方支付违约金。
  
  3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
  
  十四、附则
  
  1、本协议经双方签章 后生效。
  
  2、本协议于 年 月 日在 签署。
  
  3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
  
  4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
  
  甲方(签章)： 乙方(签章)：
  
  法定代表人： 法定代表人：
  
  授权代表(签字)： 授权代表(签字)：
  
  年 月 日 年 月 日
  
  看到了这儿想必您已经对个人工程承包合同书如何签订，怎么签订有了一定的了解。签合同并不是小事，签合同不可以有任何马虎和疏漏。我们一定要严格按照范本上面来签订，这样才不会吃亏上当。以上就是我为您整理的个人工程承包合同书范本。
  
  
  

在交通肇事逃逸后坐牢吗？
    在交通肇事逃逸后坐牢吗?(一)根据《中华人民共和国刑法》第133条规定犯交通肇事罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑.交通肇事后逃逸属情节加重犯，刑法将此规定了较重的量刑.需...

一方出轨男女离婚财产如何分配
     婚姻是人生大事，但对于一些人来说可能因为生活的不检点或者不重视，会导致夫妻感情出现问题，婚姻破裂后就容易遇上离婚的一些财产纠纷，随着感情的破裂，财产的纠纷就很容易出现矛盾，一方出轨男女离婚财产的分配总是容易遇到争执纠纷，那一方出轨男女离婚财产要如何分配才算合理呢？ 对于因一...

告他人重婚罪主要什么证据
    一、告他人重婚罪主要什么证据一种是领取结婚证的法律婚姻，一种是以夫妻名义同居在一起的未领取结婚证的婚姻。因此，对于重婚需要什么证据，具体得分两种情况：1、 领取结婚证的法律婚姻：此种情况比较简单，需要的证据有结婚登记或者伪造结婚证、与他人所生小孩出生证等直接证据。2、 以夫妻名义...

一般合同变更原因有哪些？
    合同变更原因有哪些根据有关规定，并结合实践，当事人主要因下列原因可以变更合同：1、因不可抗力使合同不能履行而变更因不可抗力致使合同约定的部分义务不能履行的，当事人可以变更合同。至于不可抗力造成全部义务不能履行，则应当解除合同，而不是变更合同。2、因情势变化致使合同履行显失公平而变...

2023年各级法院诉讼标的额管辖权划分标准是什么？
    2023年各级法院诉讼标的额管辖权划分标准是什么 一、各级法院诉讼标的额管辖权划分标准是什么? 1、高级人民法院管辖标的额在5000万元以上的第一审民事案件，以及诉讼标的额在2000万元以上且当事人一方住所地不在本辖区或者涉外、涉港澳台的第一审民事案件。 2、中级人民法院管...

债转股企业依法享受的优惠条件
    1、新公司因停息而增加的利润，其所得税返还给原企业（原企业经变更登记已注销的，返还给原企业出资人），但只能用于购买金融资产管理公司的股权，同时相应增加原企业的国家资本金。
    2、债转股企业将实物资产投入到新公司时，除债转股前未贴花的在新...

民间借贷案件二审撤销一审判决后发回重审
    该案件为民间借贷纠纷，虽然标的额小，但不简单。在原一审中被告没有委托律师，一审法院判决被告承担还款责任，被告不服二审找到我代理该案件，在委托之前我也明确告知当事人以你现有的证据二审维持原判的几率很大，代理人又引导当事人找到其他证据材料，录音并把录音翻译为文字版，重点语句标注黑体提...

毒品犯罪从重处罚的情节有哪些
    在毒品犯罪当中，具体包括了很多罪名，常见的如容留他人吸毒罪、强迫他人吸毒罪、走私毒品罪、贩卖毒品罪等等。针对这些犯罪，在进行处罚的时候，如果有特殊情节的话，则会从重处罚。那到底毒品犯罪从重处罚的情节有哪些呢？我们马上为你做详细解答。 一、毒品犯罪从重处罚的情节有哪些 1...

最新韶关市抢夺罪量刑标准详细规定
    对于抢夺犯罪，您应该都不会感到陌生，这是我们生活中比较常见的一种侵犯财产的犯罪，虽然我国对此罪作出了量刑规定，但是针对不同的地区，具体关于抢夺罪的量刑标准是不同的，下面，请跟随我们来详细了解一下关于韶关市抢夺罪量刑标准的知识。 1、构成抢夺罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度...

门市房可以用公积金贷款吗
    不可以用。住房公积金只能购买房屋性质为住宅或居住的房子。像商铺，门市房、公寓等等都是不能用的。住房公积金，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。《住房公积金管理条例》第二十...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G