Ͼ家庭装修合同包括哪些内容?ʦ绰13951899110
家庭装修合同包括哪些内容?
λãҳ  »  
 

家庭装修合同包括哪些内容?

www.nj48.com Ͼͬʦ

    家庭装修合同包括哪些内容?
  
  家里买了房肯定需要按照自己的喜好装修一番才会满意入住，但很多人都不太懂装修操作程序，因此需要请人做事，承包给别人装修之前肯定是要进行协商，包括价格、施工方案、房屋装修质量等，最后达成一致意见会签订合同。那么家庭装修合同主要包括哪些内容呢?下面是我们提供的参考范本。
  
  家庭装修合同：
  
  
  委托方(甲方)：
  
  承接方(乙方)：
  
  工程项目：
  
  甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
  
  第一条：工程概况
  
  1.工程地址：___________________________________
  
  2.居室规格：房型______层(式)______室______厅______厨______卫，总计施工面积____________平方米。
  
  3.施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
  
  4.委托方式：____________________________________________
  
  5.工程开工日期：______年______月______日
  
  6.工程竣工日期：______年______月______日
  
  工程总天数：________天
  
  第二条：工程价款
  
  工程价款(金额大写)___________________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
  
  1、材料款__________元; 2、人工费__________元;
  
  3、设计费__________元; 4、施工清运费__________元;
  
  5、搬卸费__________元; 6、管理费__________元;
  
  7、其他费用(注明内容)______________元。
  
  第三条：质量要求
  
  1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
  
  2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
  
  3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
  
  4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
  
  5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
  
  第四条：材料供应
  
  1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
  
  2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
  
  3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
  
  第五条：付款方式
  
  1. 合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半( 　年　月　日)，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)。
  
  甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
  
  2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
  
  3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
  
  4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
  
  第六条：工程工期
  
  1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方　　　 元。
  
  2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
  
  3. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
  
  4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
  
  5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。
  
  第七条：工程验收
  
  1.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
  
  2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。
  
  3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。
  
  第八条：其他事项
  
  1. 甲方责任
  
  1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
  
  2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。
  
  3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。
  
  2.乙方责任
  
  1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的委托证书。
  
  2)指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
  
  3)负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
  
  4)严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。
  
  5)在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。
  
  第九条：违约责任
  
  合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
  
  第十条：争议解决
  
  本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
  
  第十一条：合同的变更和终止
  
  1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
  
  2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
  
  第十二条：合同生效
  
  1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。
  
  2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。
  
  3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式　份，甲乙双方各执 份。
  
  甲方(业主)： (签章) 　　　　　乙方：　(签章)
  
  住所地址：　　　　　　　　　　企业地址：
  
  邮政编码：　　　　　　　　　邮政编码：
  
  工作单位：　　　　　　　　　法人代表：
  
  委托代理人：　　　　　　　委托代理人：
  
  电　　话：　　　　　　　　　电　　话：
  
  签约地址：　　　　　　　　　签约日期：
  
  包括房屋的面积、布局、责任划分、质量要求、完工日期等。合同签订意味着已经生效，根据合同对违约情况的说明，施工方要按期按质量完工，委托方也不可以刻意刁难，随意毁约，双方要共同遵守合约内容。
  
  

房屋租赁合同甲方违约责任处理有什么规定？
    对于出门在外的务工人员，租房子是日常生活中经常打交道的事情。租房就要签署房屋租赁合同。在现实生活中，因为某种原因，甲方违约的情况比较多见。那么房屋租赁合同甲方违约责任处理有规定吗？下面我们简单介绍下。 一、房屋租赁合同甲方违约责任处理有什么规定 1、甲方因不能提供本合同约定的...

男方怎么起诉离婚
    有夫妻感情破裂最终会选择离婚，有时由于女方不同意需要男方通过诉讼离婚，还需要准备相关材料以及证据，很多人不知道男方怎么起诉离婚以及起诉离婚有什么需要注意的和起诉离婚的规定程序，由我们为您介绍男方起诉离婚的相关事宜。 一、男方怎么起诉离婚 不管是男方还是女方，在起诉离婚时的程序...

行政复议专利规定到底有哪些
    行政复议专利规定到底有哪些？ 行政复议专利就是行政相对人对专利局侵权的行为的一种救济方式，在当事人认为自己合法权益受到侵犯的时候，如果没有什么其他协商途径的话，就可以进行行政专利复议，那么行政复议专利规定有哪些呢，下面就由我们来告诉您。 行政复议是行政法上的一项重要制度，其目...

疫情房贷可以推迟还款吗？
    疫情房贷可以推迟还款吗?疫情期间也不能不还贷，符合条件可以申请，如果您有证据证明没有收入来源，可以及时与银行协商延后还款期限，由此产生逾期，可以要求银行暂时不纳入征信失信记录。受新型冠状病毒的影响，全国进入全民防疫状态，出行受限、延期开工，对经济、生活产生重大影响。为了配合防疫工...

判决书上小孩直接抚养人为女方是否抚养权归属女方？
    在诉讼离婚的过程中，如果双方有子女，法院在对离婚案件进行判决之后，同时会对子女的抚养权作出判决。许多人在拿到判决书之后会发现判决书上小孩直接抚养人为女方这样的描述方式，那么，这种情况是否表明子女的抚养权归属女方呢?下面请跟随我们一起来了解一下吧。一、判决书上小孩直接抚养人为女方是...

2023厦门市社保诈骗十万判几年
    2018厦门市社保诈骗十万判几年根据刑法规定，如果诈骗社保赔款数额较大的，构成保险诈骗罪，可能的刑期要根据具体的诈骗数额来分析：1、如果属于诈骗数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;2、诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，...

刑事诉讼法的再审程序是什么？
    我们知道我国的法制化程度在不断的增高，人们的法律意识在不断的增强，每个人对于法律知识的了解程度比较高，这样在生活中出现任何的问题侵权行为都会依据法律来解决，保护自己的合法权益不受侵犯，那刑事诉讼法的再审程序是什么?下面就对此问题进行详细的介绍。 一、刑事诉讼法的再审程序是什么?...

逃逸交通检查致协警轻微伤量刑标准是什么
    逃逸交通检查致协警轻微伤量刑标准是什么?逃逸交通检查致协警轻微伤量刑标准是处3年以上7年以下有期徒刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条 违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有...

合同违约责任最高赔偿是多少
    合同违约责任最高赔偿是多少?合同违约责任最高赔偿标准没有明确的规定，一般是根据造成的实际损失赔偿的，但违约金的最高限额不得超过对方的实际损失的百分之三十。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约...

在我国商标法原则是什么？
     一、在我国商标法原则是什么? 现行商标法主要确立了以下5个原则： (1)保护商标专用权原则; (2)注册确认商标专用权归属的原则; (3)申请在先原则; (4)自愿注册原则; (5)审查核准授予商标专用权势原则。 二、商标使用的管理 第四十八条 ...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G