Ͼ房屋模板分项工程承包合同是什么?ʦ绰13951899110
房屋模板分项工程承包合同是什么?
λãҳ  »  
 

房屋模板分项工程承包合同是什么?

www.nj48.com Ͼͬʦ

    
  我们您都知道,在盖新房时需要与施工方签订合同,那么,房屋模板分项工程承包合同是什么?即指在一座复杂的房屋修葺中,每个工程队负责的项目不同,为保证不耽误施工速度,并且各施工队之间密切配合而签订的合同,我们来看一下。
  
  
  房屋模板分项工程承包合同是指一方,即承包人按期完成并交付他方(发包人)所委托的基本建设工作,而发包人按期进行验收和支付工程价款或报酬的合同。
  
  
  委建方:(以下简称“甲方”): 身份证号:
  
  
  住址:
  
  
  承建方:(以下简称“乙方”): 身份证号:
  
  
  住址:
  
  
  第一条:建民房概况
  
  
  1、本合同建房位置为: 。
  
  
  2、房屋类型:共两栋,东侧为框架结构五层楼房,西侧为砖混结构 三层楼房。附房屋设计图。
  
  
  3、房屋面积(允许实际误差±%):东侧房屋总面积为 平方米。西侧房屋总面积 平方米。
  
  
  第二条:承包方式:包清工,乙方包工包料(包括但不限于:房屋主体材料及外墙保温、防水、外墙大理石、瓷砖、楼梯扶手、粉刷、采暖、门窗、上下水管道、屋内暗线敷设等材料,以及施工期间的钉子、铁丝、切割片、小线等消耗品),以上材料由乙方严格按照施工图纸规格、型号购买材料,并达到国家建筑材料验收标准。但是甲方负责购买东西楼层屋内的地板砖,施工仍归乙方。
  
  
  第三条:工程款及支付方式
  
  
  1、本合同为固定工价,根据房屋面积按每平方 元计算,工程总价款为 元。
  
  
  2、进场后乙方先进行东侧5层房屋施工,进场甲方支付乙方 元。东侧第一层施工完毕甲方再支付乙方 元;待第三层施工完毕甲方支付乙方
  元;待第五层施工完毕甲方支付乙方 元。东侧施工完毕进行西侧房屋施工, 待第一层 施工完毕 甲 方 支付
  
  
  乙方 元;待第三层施工完毕甲方支付乙方 元。以上施工为主体工程,待东西侧房屋主体工程施工完毕后由乙方进行东西房屋的配套工程,施工完毕后,甲方支付乙方
  元,剩余工程款自工程验收合格60日后甲方一次性支付乙方。
  
  
  第四条:工期 个月,自 年 月 日至 年 月日。
  
  
  第五条:工程质量
  
  
  1、房屋主体以及内外粉刷严格按照施工图纸施工。房屋建筑施工过程中,甲方随时监督施工质量,如存在施工质量问题,甲方应及时提出,乙方应进行返工,相关损失概由乙方承担。
  
  
  2、若因建筑材料问题导致工程质量瑕疵的,均有乙方负责,进行返修或返工,相关损失和费用(包括由此新产生的工程款)概由乙方承担。由此导致的工期延误均有乙方承担。
  
  
  第六条:安全责任
  
  
  甲乙双方应积极配合,保证施工现场安全,防止事故和意外发生。施工期间乙方人员出现伤亡事故以及施工造成第三人损害的均由乙方负责。
  
  
  第七条:违约责任
  
  
  1、因乙方责任导致工期拖延,房屋未能及时验收的,每迟延一日滞纳金为 元。
  
  
  2、非因乙方责任导致工期拖延的,拖延部分双方互不追究,工期相应顺延。
  
  
  第八条:其他约定
  
  
  1、工程施工过程中,甲方中途提出工程变更的,应由甲乙双方协商一致后进行,工期相应顺延。
  
  
  2、本工程保修期为2年,保修期内发现或发生问题,乙方应负责维修。
  
  
  第九条:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,甲乙双方签字生效。对本合同的未尽事宜双方可以达成补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
  
  
  甲方: 乙方:
  
  
  年 月 日 年 月 日
  
  
  房屋模板分项工程承包合同是什么?合同双方当事人在签订合同时,律师或者相关负责人应该就相关条文重点解释,以免在日后发生争论时,产生不必要的麻烦,我们也劝告您,在房屋改造或者装修时,也要保证财产安全,选择信任度高的地工程公司。
  
  
  
  

事实婚姻怎么解除婚姻?
    事实婚姻怎么解除婚姻事实婚姻的解除目前尚没有统一的标准,我们认为既然事实婚姻与登记婚姻具有同等效力,就应同等对待,即事实婚姻的解除也需要通过法定方式[即行政手段(到民政部门)或诉讼手段(到人民法院)].在实践操作中,民政部门往往不会受理事实婚姻的协议离婚请求,所以解除事实婚姻关系...

两个孩子离婚后抚养权怎么判
    一、两个孩子离婚后抚养权怎么判离婚案件中就孩子抚养问题,法庭会根据不同情况作出不同的判决:1、如果双方可以就孩子抚养协商一致,按照双方当事人的意思出具判决书;2、如果双方不能就孩子抚养协商一致,法院会按照一人抚养一个子女的原则进行判决;3、判决抚养的时候法院会参考孩子的年龄,性别...

预防欠债纠纷的措施都有哪些
    在日常生活中,朋友间借钱是很常见的事,如果借钱给朋友但其不还的话,向追讨又显得不讲情义。所以,了解如何预防欠款纠纷是十分必要的。那么,在实践中,预防欠债纠纷的措施有哪些呢?如果预防没有成功的话,那为了避免损失,您就要注意解决该纠纷的法定时效了,那欠款纠纷的诉讼时效究竟是多久呢?下...

刑事证据的运用规则
        1、口供补强规则。
     现代各国刑事证据法多限制口供的证明能力,不承认其对案件事实的独立和完全的证明力,禁止以被告口供为有罪判决的唯一依据,而要求提供其他证据予以“补强”(英美法...

套牌车出了事故怎么办
    现在很多地方为了限制车辆的购买都在以摇号的形式来控制,很多长时间摇不到号又着急买车的人就开始动了歪脑筋,想用套牌的方式进行购车,在购买相同车的情况下,管理套牌的这种情况还是有一定困难的,因为情况也是多种多样,但当套牌车发生事故的时候,就要依法对其的行为进行处罚。套牌车发生事故后谁...

肇事逃逸保险公司未必免责吗?
    肇事逃逸保险公司未必免责吗?肇事逃逸保险公司不需要赔偿商业险,只需要赔偿交强险。第三者商业险不同于“交强险”,我国法律对此没有明确的必须承担赔偿责任之规定。既然法律无明确规定,那么主要看投保人与保险人双方是否有明确的约定。若有,应从其约定。“交强险”的肇事司机逃逸,保险公司在责任...

股东可以参与经营吗
    股东可以参与经营吗 一、股东可以参与经营吗 股东是否直接参与公司的管理取决于股东个人和公司经营实际,按公司法规定或公司章程规定,股东有权直接参与到公司管理。股东参与公司经营应该按照公司的管理制度要求,与公司签订《劳动合同》,以公司员工的身份从事公司的具体工作。 二、公司法里...

用人单位如果与劳动者口头约定了试用期,约定的效力
    《劳动合同法》第十条第一款规定:“建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。”第十七条第二款规定:“劳动合同除前款规定的必备条款外,用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。”如果用人单位与劳动者未签订书面劳动合同,但口头约定试用期,试用期期满后解除...

合同无效的原因包括哪些,什么情况下合同无效
    合同无效的原因包括哪些,什么情况下合同无效合同无效也就是不发生法律效力,此时就无法按照合同的约定来实现当事人的意图,因此在签订合同的时候一定要注意能够导致合同无效的原因。那到底合同无效的原因都有哪些呢?我们整理了相关资料,将在下文中为您解答。一、合同无效的原因包括哪些《民法典》(...

交通事故中该怎样评估损失
    交通事故中实际造成的损失包括两方面,即人身和财产。其中不管是对人身损害作出赔偿,还是对财产损失进行赔偿,首先还是需要进行相应的鉴定,确定了实际的损失之后才能进行赔偿。那交通事故中该怎样评估损失呢?我们一起在下文中进行了解吧。 一、交通事故中该怎样评估损失 《交通事故处理程序规...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G