Ͼ在现代法律社会,合同的签订和管理工作是一项特别重要的任务。而ʦ绰13951899110
在现代法律社会,合同的签订和管理工作是一项特别重要的任务。而
λãҳ  »  
 

在现代法律社会,合同的签订和管理工作是一项特别重要的任务。而

www.nj48.com Ͼͬʦ

    在现代法律社会,合同的签订和管理工作是一项特别重要的任务。而建筑工程又关系着国家、公民等等的利益,建筑工程施工合同管理的工作更加重要。相关部门会根据民法典、建筑法等法律规定的范本,还会根据法律法规及其他真实情况的变化对范本进行改变。那么建设工程施工合同管理的范本是什么,的我们在这里为您进行简单的解答。
  
  建设工程施工合同管理范本
  
  发包人(全称):__________________
  
  承包人(全称):__________________
  
  根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
  
  工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
  
  一、工程概况
  
  1、工程名称:___________________________。
  
  2、工程地点:___________________________。
  
  3、工程立项批准文号:__________________。
  
  4、资金来源:___________________________。
  
  5、工程内容:___________________________。
  
  群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
  
  6、工程承包范围:
  
  _____________________________________________。
  
  二、合同工期
  
  计划开工日期:_________年_________月_________日。
  
  计划竣工日期:_________年_________月_________日。
  
  工期总日历天数:_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
  
  三、质量标准
  
  工程质量符合___________________________标准。
  
  四、签约合同价与合同价格形式
  
  1、签约合同价为:
  
  人民币(大写__________________) (¥_________元);
  
  其中:
  
  (1)安全文明施工费:
  
  人民币(大写__________________) (¥_________元);
  
  (2)材料和工程设备暂估价金额:
  
  人民币(大写__________________) (¥_________元);
  
  (3)专业工程暂估价金额:
  
  人民币(大写__________________) (¥_________元);
  
  (4)暂列金额:
  
  人民币(大写__________________) (¥_________元);
  
  2、合同价格形式:__________________。
  
  五、项目经理
  
  承包人项目经理:__________________。
  
  六、合同文件构成
  
  本协议书与下列文件一起构成合同文件:
  
  (1)中标通知书(如果有);
  
  (2)投标函及其附录(如果有);
  
  (3)专用合同条款及其附件;
  
  (4)通用合同条款;
  
  (5)技术标准和要求;
  
  (6)图纸;
  
  (7)已标价工程量清单或预算书;
  
  (8)其他合同文件。
  
  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
  
  上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
  
  七、承诺
  
  1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
  
  2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
  
  3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
  
  八、词语含义
  
  本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
  
  九、签订时间
  
  本合同于_________年_________月_________日签订。
  
  十、签订地点
  
  本合同在___________________________签订。
  
  十一、补充协议
  
  合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
  
  十二、合同生效
  
  本合同自_________生效。
  
  十三、合同份数
  
  本合同一式_________份,均具有同等法律效力,发包人执_________份,承包人执_________份。
  
  发包人:_________________(公章)承包人:_______________(公章)
  
  法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
  
  _________________________(签字)______________________(签字)
  
  组织机构代码:________________ 组织机构代码:________________
  
  地 址:_______________________ 地 址:_______________________
  
  邮政编码:____________________   邮政编码:____________________
  
  法定代表人:__________________  法定代表人:__________________
  
  委托代理人:__________________   委托代理人:__________________
  
  电 话:_______________________   电 话:_______________________
  
  传 真:_______________________  传 真:_______________________
  
  电子信箱:____________________ 电子信箱:____________________
  
  开户银行:____________________   开户银行:____________________
  
  账 号:_______________________   账 号:_______________________
  
  经过我们对建设工程施工合同管理范本简单的解答,想必您已经有了了解。该范本对建筑工程施工的内容、必要要求及格式都有了具体的规定。该范本适用于房屋建筑、线路管道等等。合同当事人应当按照该合同签订协议,以保护双方的合法权益。您应该加强法律意识。
  
  

商标侵权异议不成立应该如何处罚?
    商标侵权异议不成立应该如何处罚?商标侵权异议不成立应该进行罚款处罚。根据当事人侵权的情节可分为以下处罚:1、 责令停止侵权行为:停止该商品的销售;没收或者销毁该商品;没收或者销毁制作该商品以及商标的工具。如果侵权人不知自己销售的是侵权商品的,并且能证明自己的商品是合法取得的,则有...

外观专利侵权赔偿标准
    在我国对于专利的保护当中,有一种是对叫做外观设计专利的保护。外观设计是很常见的一种申请专利的对象,它是指一个产品的形状,颜色,图案或者是与产品上面和颜色图案结合起来会富有美感,给人留下深刻印象的设计,或者是在工业生产当中的工业品的样式等等,这些东西创造出来了之后都是可以申请专利的...

代通知金想必大家都知道
    代通知金想必您都知道,对于代通知金我们国家的法律规定中也有非常明确的说明。代通知金就是代替解除员工劳动合同所需要提前通知一个月的那个时间的问题所需要索赔的钱。所以说我们您关心是有关心的道理的。那么非法辞退员工代通知金方面有何规定? 《劳动合同法》第40条规定,有下列情形之一的,用...

房产遗嘱公证后想卖房怎么办
    房产遗嘱公证后想卖房怎么办 房产遗嘱公证去世后留给儿子,立遗嘱人想把房产卖掉,必须到公证处撤销遗嘱公证才能卖。遗嘱人以不同形式立有数份内容相抵触的遗嘱,其中有公证遗嘱的,以最后所立的公证遗嘱为准。由此可知,最早立的公证遗嘱可以被后立的公证遗嘱撤销或变更。 办理遗嘱公证的条件包...

交通肇事取保驾驶证怎么处理?
    一、交通肇事取保驾驶证会被吊销吗?只要构成交通肇事罪就肯定会吊销驾驶证的。违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大交通事故,构成犯罪的,依法追究刑事责任,并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证。造成交通事故后逃逸的,由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证,且终生不得重新取得机...

根据民法总则的规定个体工商户可以起字号吗
    2021年1月1日起《民法典》正式施行,《民法总则》同时废止。一、个体工商户可以起字号吗个体工商户可以有字号,在市场经济体制之下,个体工商户从事经济活动时依然存在经营资格、财产权保护、主体之上内外财产关系等方面的制度需求。不过在当下,这些制度需求的供给路径或者供给方式有显著变化。...

在我国法律援助是刑诉法哪条?
    在我国法律援助是刑诉法哪条? 在如今的时代,我国积极致力于建设法治型国家,因此我国法律的制定一定程度的也体现出了人文关怀,法律援助的存在恰恰就说明了这一点。那么,法律援助是刑诉法哪条呢,法律援助在刑事诉讼法以及法律援助条例中又是怎么规定的呢,下面我们就带您一起了解一下这个问题。...

过失杀人罪的辩护词的内容有哪些?
    过失杀人罪的辩护词的内容有哪些? 一、过失杀人罪的辩护词的内容有哪些? 辩护词,是被告人及其辩护人在诉讼过程中根据事实和法律所提出有利于被告人的材料和意见,部分地或全部地对控诉的内容进行申述、辩解、反驳控诉,以证明被告人无罪、罪轻,或者提出应当减轻、甚至免除刑事责任的文书。过...

移送管辖案件的审理有期限的规定吗?
    移送管辖案件的审理有期限的规定吗?移送管辖案件的审理有期限的规定,对于管辖权有异议并且向要更换审理的司法机关的,必须要在检察院接受上诉请求之后的十天之内就提出,对于在其他的时间段提出的,一律不予受理。若是案件需要移交,接收单位也需要在半年之内审结。二、移送管辖的提出与处理办法根据...

彩礼返还的法律规定有哪些
    彩礼返还的法律规定有哪些  一、返还彩礼的法律规定有哪些   《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(二)》(下称《婚姻法解释(二)》)第十条规定:“当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的,如果查明属于以下情形,人民法院应当予以支持:   1、双方未办理结...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G