Ͼ装修工程发包合同范本是什么?ʦ绰13951899110
装修工程发包合同范本是什么?
λãҳ  »  
 

装修工程发包合同范本是什么?

www.nj48.com Ͼͬʦ

    装修工程发包合同范本是什么样的?
  装修工程一般来说还是属于比较大型的工程的,而且由于装修工程会涉及到非常多的方面,可以说一个公司是比较难全面的掌控到装修工程的每一个方面的,这就让不少人想到是否可以将相应的装修工程发包给其他人来做,这就需要签订相应的发包合同,那么装修工程发包合同范本是什么样的?
  
  发包方(简称甲方):_______________
  
  承包方(简称乙方):_______________
  
  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
  
  一、概况
  
  1、甲方装饰住房系合法居住。
  
  乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
  
  2、装饰施工地点:__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。
  
  3、住房结构:_____房型____房___厅___套,施工面积___平方米。
  
  4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
  
  5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
  
  6、总价款:¥____元,大写(人民币):_____
  
  其中:
  
  材料费:______,人工费:______
  
  管理费:______,设计费:______
  
  垃圾清运费:______,税金(3.41%):____
  
  其他费用:______
  
  经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
  
  7、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。
  
  二、关于材料供应的约定:
  
  1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。
  
  本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。
  
  2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。
  
  三、关于工程价款及结算的约定:
  
  1、工程款付款方式列下表:
  
  付款时间
  
  付款百分比
  
  金额
  
  对预算设计认可
  
  签订合同之日
  
  1000元,第二次付款时扣除
  
  合同签订后
  
  开工前二至五天
  
  65%
  
  施工过程中
  
  工期进度过半
  
  30%
  
  竣工验收
  
  当天 5%
  
  增加工程项目
  
  签订项目变更表
  
  100%
  
  注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。
  
  2、工程结算:详见附件六《工程结算单》。
  
  四、违约责任:
  
  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付违约金。
  
  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付违约金。
  
  五、纠纷处理方式:
  
  1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
  
  六、本合同一式_____份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
  
  甲方(签章):乙方(签章):
  
  委托代理人:法定代表人:
  
  住址:地址:
  
  电话:电话:
  
  邮编:邮编:
  
  签订日期:年月日
  
  签订地点:
  
  不少人都想着要把自己手上的装修工程的一部分发包出去,以此来减轻自己的工作压力,但是由于不知道相应的装修工程发包合同范本是什么样的,所以不少人总是不知道该怎么和他人签订协议,其实对于装修工程发包合同的书写国家是有一定的格式规定的,只要根据相关的要求进行书写便可以了。
  
  
  
  

分居达多长时间才算离婚
    分居也就是感情出现裂痕的夫妻分开居住,彼此不再相互履行夫妻义务。现实生活中,很多感情不和的夫妻如果不能就离婚达成一致意见,就会先分居一段时间。那么,夫妻分居达多长时间才算离婚呢?在以分居为由向法院起诉离婚时,应该怎么证明夫妻分居的事实?对于这些问题,本文将一一为您进行介绍。 一、...

合同解除有期限限制吗,解除合同是否有期限
    合同解除有期限限制吗,解除合同是否有期限 一、合同解除有期限限制吗 解除权的行使,是法律赋予当事人的保护自己合法权益的手段,但该权利的行使不能毫无限制。行使解除权会引起合同关系的重大变化,如果享有解除权的当事人长期不行使解除的权利,就会使合同关系处于不确定状态,影响当事人权利的...

盗窃罪起算金额是多少钱
    对于盗窃行为,其实也是要看实际盗窃的金额或者情节,那么才能判断行为人是否构成犯罪,但即使不会认定构成犯罪,此时也是属于违法行为,但这种情况下给予的处罚往往就是治安管理方面的了。那法律中规定的盗窃罪起算金额究竟是多少呢?下文中我们为你做详细解答。 一、盗窃罪起算金额是多少 1、盗...

土地使用证委托怎么办理流程
    土地使用证委托怎么办理流程在现实生活当中,尽管说土地使用证对于您来说是非常重要的证件,通常情况下应该由本人到国土资源局进行办理。但是在某些情况下,如果当事人实在有事抽不开身的话,也可以委托他人进行办理。委托他人进行办理的话,对相关的流程还是应该有所了解的。下文中我们就为您介绍一下...

签试用期合同是否违法
    不知道您有没有遇到过这样的情况:单位在您入职后,并不是与您签订正式的劳动合同,而只是签订试用合同。那么,在法律上,单位只劳动者签试用期合同是否违法?如果违法的话,那作为劳动者,遇到单位不签劳动合同的情况时究竟应该怎么办呢?下面将为您做一个较为具体的介绍。 一、签试用期合同是否违...

交通事故拘留的情形有哪些
    大部分对交通事故其实都是因为交通违章行为导致的,而此时自然会依法对违章的驾驶人员做出处罚,其中就会涉及到罚款、拘留等等,那一般交通事故拘留的情形有哪些呢?而在发生怎样的交通事故时需要报警处理?请跟随我们一起在下文中进行具体了解吧。 一、交通事故拘留的情形有哪些 对道路交通安全违法...

刑事诉讼法抗诉理由有哪些
    一、刑事诉讼法抗诉理由有几种抗诉包括两种形式,一种是按照第二审程序提出的抗诉。按照第二审程序提出的抗诉,是指地方各级人民检察院认为本级人民法院第一审的判决或者裁定确有错误,在法定期限内,依照法定程序,提请上一级人民法院重新审理的诉讼要求。另一种是按照审判监督程序提出的抗诉。按照审...

房产继承权有时效吗?
    房产继承权有时效吗 我国《继承法》第二条规定:“继承从被继承人死亡时开始。”该法第八条规定:“继承权纠纷提起诉讼的期限为二年,自继承人知道或者应当知道其权利被侵犯之日起计算。但是,自继承开始之日起超过二十年的,不得再提起诉讼。”也即继承诉讼的最长诉讼时效为二十年。超过二十年就丧...

车祸误工无单位怎么算?
    车祸误工无单位怎么算?车祸误工无单位的计算:误工费赔偿金额=实际减少的收入=受害人正常情况下的劳动(工作)收入 - 事故受伤后劳动(工作)收入。其中,“受害人正常情况下的劳动(工作)收入”的确定,则是计算受害人无固定收入的误工费赔偿金额的关键。”受害人正常情况下的劳动(工作)收入...

违反公司法的主要法律责任有哪些?
     公司是当代经济的承载体,是推动社会会持续有利向前发展的助推剂。继而我国也出台了规范公司管理的相关法律。那么应该注意公司法的哪些事项呢?违反公司法的主要法律责任有哪些?下面将给您对其进行详细的解读。 《公司法》对公司发起人、股东的法律责任的规定,主要分布在第一百九十九条、第二百...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G