Ͼ建筑脚手架工程承包合同范本是什么?ʦ绰13951899110
建筑脚手架工程承包合同范本是什么?
λãҳ  »  
 

建筑脚手架工程承包合同范本是什么?

www.nj48.com Ͼͬʦ

    建筑脚手架工程承包合同范本是什么
  
  建筑工程在进行修建的时候,像脚手架这些工具都是必不可少的,工程人员在脚手架上面攀高下低,所以说对于脚手架的工程质量一定要有所保障,否则员工的生命安全就会存在很大的隐患。一般来说建筑工程当中的脚手架工程也会承包出去,我们将为您介绍建筑脚手架工程承包合同范本是什么?
  
  建筑脚手架工程承包合同范本是什么?
  
  发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及现行有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方同意签订本合同,共同信守执行,特制订如下条款:
  
  一、承包内容:
  
  甲方同意将______________________________工程外墙钢管脚手架项目以包工包料形式承包给乙方承包。 具体项目包括外墙钢管脚手架搭设、拆除及维护,来回运输费,外架搭设人工费,材料包括钢管、扣件、立挂式安全网、竹串板等,以上材料属乙方所有,完工拆除后由乙方自行运走。
  
  二、质量要求:
  
  外墙钢管脚手架的立杆距离为1600mm—1800mm,内外立杆距离为800mm,立面距离为1800mm,每步架900mm高处设有一道护身栏杆,内立杆与墙体距离为250mm—300mm,外立面须搭设剪刀撑,每搭设完一立面必须挂上安全网,并负责在本栋主楼外架每三层自然楼铺设一道竹串板,如需增加费用另计。所有脚手架搭设按惠州市安检站规范搭设。
  
  三、项目及计算方式:(以下涉及金额均不含税价)
  
  (1)外墙综合脚手架面积计算:按建筑物凹凸周长每个转角加壹米乘以高度(计算至女儿墙顶,有斜屋顶的应在屋檐口滴水处另加1.2米),卸料平台口外墙脚手架不扣减,外墙综合脚手架每平方米人民币_______元。
  
  (2)卸料平台:(卸料平台宽度2m:面积按2m乘高度计算;超过2m:面积按长边侧面乘高度计算),每平方米按外墙架单价计算。
  
  (3)安全通道、安全挡板、操作防护棚等,按实搭面积计算,外置上下楼梯按搭设周长乘高度计算,每平方米按外墙架单价计算。
  
  (4)室内楼梯单排钢管防护栏按每梯每层_______元。
  
  (5)施工作业过道(天桥)以侧面两边长度乘高度,每平方按外墙架单价计算。
  
  (6)电梯井以内围长度加宽度乘高度,每平方米按外墙架单价计算。
  
  (7)吊料平台、人货梯出入口、塔吊护墙,每层每个_______元。
  
  (8)满堂架每立方米_______元。 以上项目所有木板工程材料、人工工资由甲方负责。
  
  四、工期计算:
  
  以上项目、单价是按照______天内工期计算,如因工程延期造成超期,甲方必须按已搭面积计租给乙方每天每平方米租金人民币0.15元,并逐月付清。工期的计算是从开始搭架之日起至外架拆除完毕之日止为施工工期。
  
  五、付款方式:
  
  甲方按搭设进度付款给乙方,当外架完成主体50%时,甲方再付工程总价_______的工程款,外架封顶后结算付至总价_______的工程款,剩余的_______待外架拆除期间付清全部工程款,甲方应在乙方外架拆架前一个月内计算出实搭面积。
  
  六、双方责任:
  
  (1)甲方应提供场地给乙方堆放材料和生活用水用电及设备材料的垂直运输。
  
  (2)若甲方没有按时向乙方支付工程款,乙方有权停工并追讨所欠工程款。
  
  (3)甲方应配合乙方对各班组人员盗窃钢管扣件的进行罚款处理。(如被发现盗窃钢管则以钢管原价格20倍处罚,盗窃扣件则以每个扣件200元处罚)
  
  (4)甲方应重视外架成品管理工作,不得随意拆除安全网、拉墙杆等,由此造成的所有返工工作由甲方负责。
  
  (5)乙方必须服从甲方管理人员的安排,严格把关、确保安全、保证质量、确保施工进度。
  
  (6)本协议以外增加的项目或甲方修改返工的费用应由甲方另外补给乙方,并办理签证手续,逐月付清。
  
  通过我们的介绍,您可以看出,对于脚手架的质量要求、项目及计算方式、工期计算、付款方式等都要有着一定的约束,这样对于双方来说才是比较合理的。我们提醒您,建筑工程在对脚手架进行检验的时候,对他的保证期和维修期都要有一定的了解,避免以后发生安全隐患。
  
  

假释考验期由谁来负责执行?
    一、部分既遂部分未遂的认定标准是什么?犯罪部分既遂部分未遂的认定一般是通过认定其是否已经满足了犯罪的要件来确定的。1、犯罪既遂的判定标准,通常是根据犯罪构成要件要素是否齐备来判断。如果相关犯罪要素已经齐备,一般认为犯罪既遂,反之就是犯罪未遂,或不是犯罪。2、行为人必须具有民事行为...

起诉离婚诉讼费谁付 提起离婚诉讼的法定事由有哪些
    在起诉离婚的时候,需要提起诉讼的一方事先垫付一定的诉讼费才行。但这并不意味着最后就要由原告承担诉讼费。那到底起诉离婚诉讼费谁付呢?我国法律中对此也有相应的规定,接下来,我们就来为你做详细解答。 一、起诉离婚诉讼费谁付 离婚案件的起诉费用,由原告预交。预交确有困难的,可以在预交期内...

在我国离婚官司开庭要多久?
    在我国离婚官司开庭要多久? 法律没有明确规定,实践中也有长有短,但通常程序是: 从您向法院递交起诉状那天起,法院必须在7日内决定立案或不立案。一般只要你起诉状上写明原被告、诉讼请求、事实和理由,属于该法院管辖,法院就会立案。 立案之日起5日内,法院将您的起诉状副本发送被告,...

国家股权可以转让吗
    可以。在国有股权转让时,除了一般股权转让须遵守的依法、公开、公平、公正、平等互利、等价有偿等原则外,还有两个重要原则:一是有条件转让原则。二是转让国有股权应以调整投资结构、促进国有资产的优化配置为主要目的的原则。法律依据:《公司法》第七十一条 股权转让有限责任公司的股东之间可以相...

合同诉讼的证据都有哪些
    合同诉讼的证据都有哪些要是在合同方面产生了纠纷的话,可以采取诉讼方式来维护自身权益。一方依法向法院提起诉讼的,此时需要同时提供相应的证据,否则的话最终的判决可能会对其不利。那一般合同诉讼的证据都有哪些呢?要是你不清楚的话,请跟随我们一起在下文中进行了解。 一、合同诉讼的证据都有哪...

有关涉外离婚房产的分配原则
    随着中国的现代化,中国人逐步走出了国门,和外国人的交流也多了起来,跨国婚姻也屡见不鲜。然而由于巨大文化和习惯差异,涉外婚姻离婚的不占少数。由于双方所处国的法律存在差异,这也导致房产的分配存在困难,本文网站我们将向您详细介绍有关涉外离婚房产的分配原则,希望对您有所裨益。 一、涉外...

法院如何处理主张解决的事实婚姻?
    如果在事实婚姻审判中离婚,应首先进行调解。如果调解和好或者撤回诉讼,则确认婚姻关系有效,并发布调解书或裁定书;如果不能调解和好,则应当给予离婚调解或判决。人民法院审理解除同居关系的案件,除了当事人要求解除的同居关系属于“婚姻法”第36条第12条、第46条里“配偶与他人同居”以外,...

商丘修路征地补偿标准是什么?
    商丘修路征地补偿标准是什么? 现在随着城市和农村的发展越来越迅速,国家征收的时候也越来越多,您都很关心征收后的补偿问题,希望能尽量多的补偿,一般补偿都是有标准的,公民自己都可以根据标准算出自己所得的补偿是多少,近日商丘修路征地补偿标准出台了。 商征公告字〔2018〕3号 商...

离婚时少分或不分财产的情形是什么?
    离婚时少分或不分财产的情形是什么 一、离婚时少分或不分财产的情形是什么? 一方有隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产,或伪造债务企图侵占另一方财产的,分割夫妻共同财产时,对隐藏转移、变卖、毁损夫妻共同财产或者伪造债务的一方,可以少分或者不分。 《民法典》 第一千零九十一条规...

离婚父母的财产可以分吗?
    离婚父母的财产可以分吗? 一、离婚父母的财产可以分吗? 夫妻离婚时不能分割父母的财产,只能对夫妻共同财产进行分割,父母的财产和当事人无关,无权分割。 离婚时的财产分割是离婚所产生的法律后果,法律允许夫妻双方在离婚时就财产问题自行协商处理,对于未达成协议的由法院根据具体情况,...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G