南京通信工程承包协议书怎么写?律师电话13951899110
通信工程承包协议书怎么写?
您的位置:首页  »  
 

通信工程承包协议书怎么写?

www.nj48.com 南京合同律师

    通信工程承包协议书怎么写?
  
  通信工程是国家为建设通信事业而规划的基础工程,工程分为委托人和承包方。在工程施工建设前双方需要签署工程承包协议,明确双方的责任和义务,这是一种合同的范本。那么,通信工程承包协议书怎么写?下面就让我们为您整理一下相关知识,为您解答疑惑。
  
  
  合同编号:____________
  
  
  发包方(甲方):__________________
  
  
  承包方(乙方):__________________
  
  
  根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
  
  第一条、工程概况
  
  
  1、工程名称:______________________________
  
  2、工程地点:______________________________
  
  3、工程范围和内容:________________________
  
  
  第二条、甲方权利和义务
  
  
  1、组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务;
  
  2、提供必要的施工条件;
  
  3、负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表;
  
  4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;
  
  5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;
  
  6、按合同约定按时向乙方支付工程款。
  
  第三条、乙方权利和义务
  
  
  1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;
  
  2、应编制《工程施工概、预算》,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;
  
  3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;
  
  4、非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包;
  
  5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;
  
  6、合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案;
  
  7、严格按设计文件及《gb/t50312-2000》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工;
  
  8、做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责任;
  
  9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。否则,甲方有权要求乙方返工,并由乙方承担返工费用及延误工期的责任;
  
  10、线路工程的施工,乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内,乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。
  
  11、施工过程中必须严格遵守安全操作规程,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故,事故的责任和因此发生的费用由乙方承担,并不得因此影响工程进度。
  
  第四条、工程期限本工程开工日期__________年__________月__________日,竣工日期__________年__________月__________日。
  
  
  第五条、竣工验收
  
  
  1、工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建[2002]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件。
  
  2、甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收,验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
  
  3、验收合格后,双方签署竣工验收通过的文件,并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的,由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。
  
  第六条、质量保证
  
  
  1、保修期限:工程竣工验收通过后十二个月;
  
  
  2、保修责任:乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任,由于乙方施工原因造成的质量问题,乙方负责无偿修复。
  
  
  第七条、工程考核
  
  
  1、乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好,一经发现,乙方自行承担整改所需的工料费,同时向甲方支付工程最终结算价款________%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的,取消乙方入围施工资格。
  
  2、除甲方原因及不可抗力外,工期延误的责任由乙方承担,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。
  
  3、不服从甲方指挥,拒绝或延误电话机及数据终端安装,乙方向甲方支付工程最终结算价款__________%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除,并同时取消乙方入围施工资格。
  
  4、未按期按铁通网建[2002]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件的,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。
  
  第八条、工程价款的结算与支付
  
  
  1、本工程采用包工部分包料方式,根据乙方编制的施工预算,合同价暂定为__________.
  
  2、工程竣工后,由乙方按照邮电部(1995)626号文件《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告,经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计,审计费的支付按浙江省物价局浙价服[2001]262号文件执行。
  
  3、工程最终结算款的确定:工程最终结算款由以下两部分组成,(1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整,按审计的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费以外的部分),乙方同意按浙铁通计建[2003]303号文的规定调整相关费率后下浮__________%.
  
  4、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后,甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金),待十二个月保修期满后,若无工程质量遗留问题,甲方付清剩余工程价款。
  
  第九条、合同解除
  
  
  1、双方协商同意可解除本合同。
  
  2、未经甲方同意,乙方将承包工程的任何部分分包给他人的,甲方有权解除本合同。
  
  3、乙方将其承
  
  包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的,甲方有权解除本合同。
  
  4、有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:
  
  (1)、因不可抗力致使合同无法履行;
  
  (2)、因一方严重违约致使合同无法履行。
  
  5、一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除,合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作,并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
  
  
  第十条、争议解决方式在履行合同时发生争议,双方协商解决,或向有管辖权的人民法院起诉。
  
  
  第十一条、其他
  
  
  1、乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容;
  
  2、本协议未尽事项,双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力;
  
  3、本协议一式六份,甲乙双方各执三份,协议经双方签字、盖章后生效。
  
  甲方(盖章)______________地址:____________________法定代表人:______________
  
  委托代理人:______________开户银行:________________帐号:____________________
  
  电话:____________________邮政编码:________________
  
  乙方(盖章)______________地址:____________________法定代表人:______________
  
  委托代理人:______________开户银行:________________帐号:____________________
  
  电话:____________________邮政编码:________________
  
  签约日期:________________签约地点:________________
  
  工程承包协议中明确了甲方与乙方的权利与义务、竣工验收的说明、工程质量的保障说明、工程建设费用的支付以及关于合同如何解除等等。有了合同的约束,双方才可以在法律的范围内完成工程建设。通信工程承包协议书怎么写?以上就是我们对问题的回答,您看过之后会有一个详细的了解。
  
  
  

·解除劳动合同经济补偿规定有哪些?
    劳动合同必须双方在真实意思下协商订立,解除劳动合同可以由单位提出,也可以由劳动者提出,还可协商解除。每一种解除方式都包含不同情况,单位无违规行为时,劳动者解除一般需要提前通知单位,用人单位违规和个别情况需要支付经济补偿金。解除劳动合同经济补偿规定有哪些?以下是相关规定: 一、劳...

·追偿抚养费管辖地是怎么规定的?
    追偿抚养费管辖地是怎么规定的? 按照我国离婚管辖的规定,离婚一般去被告住所地法院。这是由于我国的离婚管辖一般采取“原告就被告”原则,也就是原告应当向被告住所地(户口所在地)的人民法院起诉,被告住所地的法院就是离婚管辖的法院。但是如果被告住所地(户口所在地)与经常居住地(离开户口所...

·关于交强险撞伤人怎么赔偿?
     车子虽然给我们带来了便利,但是因为一些行为人的不遵守规章制度的情形,导致社会上非常多的交通悲剧产生,交通事故的发生就伴随着权益的损害,人身权益,财产权益等,如果将人撞死了,那么保险公司会赔偿限额内的死亡补助金11万元。 一、交强险赔偿范围: 1、交强险医疗费赔偿范围 ...

·劳动者提出辞职的时间有什么要求
    劳动者向用人单位提出辞职的,这是法律赋予其的合法权利,但此时也要严格在法律规定范围内进行操作才行。而我国相关法律中对劳动者提出辞职的时间做出了一定的要求,那到底这个要求是怎样的呢?要是你不清楚的话,请跟随我们一起在下文中进行了解吧。 一、劳动者提出辞职的时间有什么要求 辞职是劳...

·中华人民共和国交通法有误工的说法么
    中华人民共和国交通法有误工的说法么 一、中华人民共和国交通法有误工的说法么? 中华人民共和国交通法当中是有关于误工费的说法的,只要交通事故确实给受害者造成了损伤,受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间内,因无法从事正常的工作或者劳动而失去或减少的工作、劳动收人的损失都应该由肇事者...

·顾客滑倒摔伤责任怎么划分?
    顾客滑倒摔伤责任怎么划分?一、顾客滑倒摔伤责任怎么划分1、从事住宿、餐饮、娱乐等经营活动或者其他社会活动的自然人、法人、其他组织、未尽合理限度范围内的安全保障义务致使他人遭受人身损害,赔偿权利人请求其承担相应赔偿责任的,人民法院应予支持。作为从事经营活动场所的商店,对于顾客必须承...

·商标使用许可合同备案如何审核?
        一、形式审查
    形式审查主要是看申请书件提交材料是否齐全,章戳是否齐备,不合格的,发《不予受理通知书》,原申请材料不退,不从代理预付款中扣除备案规费。申请书件合格的转入监督管理...

·从法律角度分析的话,究竟缓刑什么意思
    提到缓刑,相信您都不会感到陌生,基本都知道要是罪犯在判刑的时候可以同时适用缓刑的话,这是很有利的,就会有机会不用执行所判主刑。那从法律角度分析的话,究竟缓刑什么意思呢?我们整理了相关资料,马上为你做详细解答。 一、缓刑什么意思 缓刑称暂缓量刑,也称为缓量刑,是指对触犯刑律,经法...

·对民事诉讼不告不理原则理解
    对民事诉讼不告不理原则理解 对民事诉讼不告不理原则理解 我国民事案件“不告不理”是指未经当事人起诉的民事案件,法院不得受理和审判的诉讼原则。此原则是现代法院审理民事案件的一项公认的基本原则。“不告不理”原则在民事诉讼中主要体现在两个方面:第一,必须有原告请求或被告反诉,法院才...

·公司法担保决议有哪些
    公司法担保决议有哪些涵义?一般公司要贷款扩大经营规模,会找其他公司作为担保人,那么担保公司的股东会进行大会决议,如果情况特殊,可以不用开会决议。很多人不知道担保所召开的大会决议有什么内容。那么,公司法担保决议有哪些涵义?下面就让我们为您整理一下相关知识,为您解答疑惑。 一、公司为...

合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
扫一扫加微信
专项服务
  • 南京合同律师网
    Copyright © 1995-2015
    电话:025-84110110,13951899110
    地址:南京市汉中门大街1号汉中新城11楼G座