Ͼ光纤工程承包合同范本包括的内容有哪些ʦ绰13951899110
光纤工程承包合同范本包括的内容有哪些
λãҳ  »  
 

光纤工程承包合同范本包括的内容有哪些

www.nj48.com Ͼͬʦ

    光纤工程承包合同范本包括的内容有哪些？
  
  现在随着经济的发展，工程的承包也越来越多，可是随之带来的危险程度也逐渐加大，所以当我们承包工程的时候一定要仔细认真，不能疏忽任何一个细节,以免造成危险的后果，当我们承包光纤工程的时候需要注意哪些事项呢，下面我们给您讲一讲关于光纤工程承包合同范本的有关事项。
  
  
  一、签署合同
  
  合同编号：
  
  光缆施放合同
  
  发包方：
  
  
  承包方:
  
  签订地：
  
  签订时间：
  
  光缆施放合同
  
  发包方（甲方）：
  
  承包方（乙方）：
  
  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商同意签订本合同。
  
  二、工程项目概况
  
  （一）工程名称：
  
  （二）工程地点：
  
  （三）工程承包范围和内容
  
  1、承包范围：
  
  （1）架设泾谓变电站至绿豆包变电站adss光缆：4.3km;
  
  （2）架设绿豆包变电站至西开关站adss光缆：1.2km;
  
  （3）敷设非金属普通光缆：西开关站至东开关站2km；
  
  （4）电缆沟清理：西开关站至东开关站部分区域电缆沟清理，约500米。
  
  （5）光缆熔接。
  
  2、工作内容：
  
  （1）承包范围内的查勘、施放的停电计划、放牵引绳、展放、接续成端的配合、旧线的回收等全部工作；
  
  （2）提供施工所需所有施工机具、人力及其它施工资源；
  
  （3）负责对发包方供应的材料进行质量交接验收及现场保管；
  
  （4）发包方供应的材料以外的其它材料的采购、运输、保管；
  
  （5）为保证施工安全、质量、进度所要采取的各种措施，以及为保证正常施工进行的各种协调工作；
  
  （6）青苗赔偿、开挖、树木砍伐、线路通道清理、各级通讯干扰处理、施工临时占地等，以及为了正常施工所需办理的一切手续。向发包方转交拆迁赔偿等必要的原始资料和凭证；
  
  （7）承包方进场后应对线路走廊和工程本体进行看护和移交前的维护，并确保其在启动验收前满足设计规程要求；
  
  （8）配合中间验收、竣工预验收、竣工验收、线路参数测试、系统调试、启动验收、保证线路畅通；
  
  （9）工程资料的归档、组卷与移交；保修期内的保修工作。
  
  （10）合同价款：施工费：每公里 元。
  
  （工程竣工验收后，施工费以最终办理结算为准）
  
  二、发包方与承包方
  
  （一）发包方：
  
  1、免费提供有关工程施工的技术文件和图纸1套，承包方需要更多数量时，则增加的费用由承包方自理。
  
  2、组织施工图设计交底。
  
  3、提前完成工程所需所有材料，并运送到指定库房，保证施工过程中材料不欠缺。
  
  4、专人配合承包方进行工程施工所涉及的所有协调，以保证工程施工的顺利进行。
  
  （所配专人必需熟悉相对工作环境的人和事）
  
  （二）承包方：
  
  1、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
  
  2、负责协调工程施工所涉及的当地供电局、政府、单位和个人的关系，保证工程顺利进行。
  
  3、编制施工组织设计、施工方案、施工作业指导书、施工进度计划，材料设备成品、半成品等进场计划，停电计划按规定报批。
  
  三、工程期限及进度
  
  （一）开竣工时间：从到。特殊情况顺延并协商。
  
  （二）进度计划
  
  1、合同进度计划：承包方应按合同约定的内容和工期，编制施工总进度计划。在开工前7日提交监理单位审批。经监理单位批准的施工总进度计划（称合同进度计划）作为控制本合同工程进度的依据，据此编制月和周、天进度计划报送监理单位。并按约定在规定时间向发包方提供月、周、天工程进度报表及其他有关统计报表。
  
  2、修订进度计划：不论何种原因导致工程的实际进度与上述条款的合同进度计划不符时，承包方应按监理单位的指示在2天内提交一份修订进度计划报送监理单位审批，监理单位应在收到该进度计划后3天内批复承包方。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文件。
  
  （三）工期延误
  
  由于承包方原因未能按合同进度计划完成预定工作，承包方应按进度计划条款的相关约定采取有效措施保证进度。若采取有效措施后仍未能按合同规定的完
  
  工日期完工，承包方除自行承担因延误工期所增加的费用外，还应支付逾期完工违约金。
  
  （四）暂停施工
  
  1、发包方在确有必要时可要求乙方暂停施工。承包方应按发包方的要求停止施工，妥善保护已完工程。在实施发包方的处理意见后向其提出复工要求，经
  
  批准后继续施工，并承担相应的承包方误工费用及其它合理费用。
  
  2、暂停施工出于发包方的原因，相应顺延工期。出于承包方的原因，不顺延工期。
  
  四、工程质量及安全责任
  
  （一）承包方必须严格按照招标技术规范书及框架协议施工验收标准进行施工，满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求，杜绝重大质量事
  
  故和质量管理事故的发生。确保工程移交零缺陷、达标投产，争创优质工程。达不到考核条件的部分，发包方一经发现，有权要求承包方返工，直到符合本合同条件。由承包方承担返工的工时及材料费用，工期不顺延。
  
  （二）承包方应接受发包方派驻代表和监理工程师的监督，随时接受发包方代表及监理工程师的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按发包方代表及监理工程师的要求返工、修改、承担由自身原因导致的返工、修改费用。
  
  （三）施工中由承包方的原因造成的一切安全责任及事故由承包方完全负责。
  
  五、工程价款的支付与结算
  
  1、合同价款确定的依据为国家和省、市（地）工程造价管理部门颁布的现行定额《通信建设工程价款结算办法》
  
  2、合同价款是通过工程概预算和双方签定的合同条款确定，工程最终总金额为人民币：肆万元整（￥：40000.00元）。在进行工程审计时，乙方应予以积极配合，并提供相关材料。
  
  3、合同价款调整，按相关合同条件中条款规定，并经协商解决。
  
  4、施工中若有需变更的工程须及时通知甲方履行手续（必须由随工员工签证）。
  
  5、工程价款的结算，已完工程经终验达到合同约定的质量等级后，乙方在10天内提出结算报告：甲方在收到报告后在15天内审查批准，并在5天内办理工程款拨付。工程款拨付办理完后，乙方在5天内与甲方办理工程交接手续，签定工程交接书。
  
  6、工程价款的拨付、时间和金额：工程价款的拨付方式为支票、转账支票或电汇，支付工程款时，乙方需持工程价款同等金额的正规发票。
  
  7、材料设备供应
  
  （a) 工程主材料及辅材由乙方按照甲方规定的材料设备的种类、规格、质量等级自行购买。乙方应保证所提供材料的质量，否则由此产生的一切责任由乙方承担。
  
  （b) 供应责任：材料供应方应保证材料供应不得影响施工，乙方在收到材料时要填写材料入库单（入库单由甲方提供），入库单需由乙方负责人签字。
  
  8、施工验收、保修与维护
  
  （a)甲方在收到乙方竣工资料及竣工验收申请经审查后组织有关部门进行工程初验；工程初验的期限为收到竣工资料后的15天之内。
  
  （b) 工程竣工终验后，乙方对工程所有项目负责保修一年，对于因工程质量原因造成的故障由乙方承担一切抢修费用，对于非施工质量原因造成的故障，抢修费用由甲方承担。
  
  9、争议的处理
  
  双方因合同发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门调解。经调解后，双方未达成协议的，任一方可向人民法院提起诉讼。
  
  10、未尽事宜及补充条款如下：
  
  （a)工程中一旦发现分包、转包等二包、三包现象，甲方有权单方面中止合同，乙方必须返回全部工程预付款及工程进度款，由此产生的一切后果及损失由乙方承担。
  
  （b) 工程中发生不可预见问题时，乙方应立即通知甲方，双方协商解决。
  
  六、合同生效与终止
  
  本合同计四份，甲方二份，乙方二份，具有同等法律效应。合同签定后即生效，付清全部工程价款后失效。
  
  甲方（章）：
  
  委托代理人：
  
  电话：
  
  开户银行：
  
  帐号：
  
  乙方（章）：
  
  委托代理人：电话：
  
  开户银行： 帐号：
  
  签署合同是一件非常重要的事情，一不小心就会造成自己的经济损失，酿成无法想象的过错，当我们签署工程承包合同的时候，可以参考光纤工程承包合同范本，可以根据范本来查询合同的不同及时纠正。当我们在包揽工程签署合同的同时如果遇到无法解决的经济问题时，应该及时请求法律的援助，来帮助我们更好的解决纠纷。
  
  

第三人代为履行是否为并存的债务承担？
    根据当事人的不同，并存的债务承担一般可以分为两种形式：（1）由承担人与债权人签订债务承担契约。这种契约一旦成立，无须征得债务人同意，即产生并存的债务承担的效力；（2）由承担人与债务人签订债务承担契约。这种契约一旦成立，债权人直接取得请求承担人履行债务的权利，但在债权人表示享受其请...

一般自书遗嘱要几个执行人
    一般自书遗嘱要几个执行人自书遗嘱不一定要有遗嘱执行人,在份数上没有要求,一般由自己保管,或者交由指定遗产继承人保管。二、自书遗嘱的注意事项《继承法》第17条第2款规定："自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写，签名，注明年、月、日。"这是对自书遗嘱的概括性规定，具体地讲，订立遗嘱应注意：(1)...

被告如何答辩？
     答辩即被告人针对原告人起诉的事实和理由向人民法院提出的答复和辩解。 　　人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起十五日内提出答辩状。答辩状是被告人或被上诉人针对原告人 或上诉人的诉讼请求、事实根据和理由进行回答和辩解的诉讼法律文书。 　...

一、在我国交通事故被伤者起诉了怎么办?
    一、在我国交通事故被伤者起诉了怎么办? 作为被告应该积极应诉。 《民事诉讼法》第一百二十五条 人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告，被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。答辩状应当记明被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式;法人或者其他组...

一、按揭房是夫妻名字离婚怎么分配?
    一、按揭房是夫妻名字离婚怎么分配? 按揭房屋如果是夫妻两个人的名字的话，离婚的时候可以平等的分配，但是，按揭房屋过户前必须付清银行贷款 根据先关的规定，房屋必须是在无法律纠纷、无规划拆迁、无按揭的情况下才能办理过户。因此，一般来讲，按揭房要过户必须先付清银行贷款。 要...

河北省合同诈骗数额巨大标准是怎样的？
    河北省合同诈骗数额巨大标准是怎样的?公安机关关于合同诈骗罪的数额巨大的标准目前没有明确的规定。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条 [合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数...

广告宣传难兑现购房者该怎么办
    

对于这种情况，律师的意见是：

一、开发商有进行虚假广告宣传、欺骗或误导消费者之嫌。

　　根据《中华人民共和国广告法》和国家工商局发布的《房地产广告暂行规定》，房地产广告必须真实、合法、科学、准确，不得欺骗和误导公众。从您来信所反映的情况来看，...

夫妻离婚孩子随谁抚养?
    夫妻离婚孩子随谁抚养? 一般来说，哺乳期内和两周岁以下的子女，一般随母亲抚养为原则，但是，也有例外，具体来说： 1、离婚后，哺乳期内的子女，以随哺乳的母亲抚养为原则。 2、两周岁以下的子女，一般随母亲生活。母方有下列情形之一的，可随父方生活： (1)患有久治不愈的传染性疾...

房屋拆迁评估会考虑装修吗 一、房屋拆迁评估会考虑装修吗?
    房屋拆迁评估会考虑装修吗 一、房屋拆迁评估会考虑装修吗? 根据《城市房屋拆迁管理条例》(国务院305号令)第24条的立法释义明确了： 1、条例的立法原意在评估时是不考虑装修的; 2、货币补偿的金额，根据被拆迁房屋的区位、用途、建筑面积等因素，以房地产市场评估价格确定; ...

签订无固定期限合同的好处是什么？
    签订无固定期限合同的好处是什么？在当今社会中，员工与企业一般签署的都是固定期限的劳动合同，您对固定期限合同也比较熟悉。相对于固定期限合同还有一种无固定期限合同。那么什么是无固定期限合同以及无固定期限合同的好处是什么呢？接下来我们就为您介绍一下。 一、什么是无固定期限劳动合同 ...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G