Ͼ施工合同补充协议范本是怎样的ʦ绰13951899110
施工合同补充协议范本是怎样的
λãҳ  »  
 

施工合同补充协议范本是怎样的

www.nj48.com Ͼͬʦ

    施工合同补充协议范本是怎样的?
  
  一项工程从设计到完工会涉及到许多单位,其中包括了设计单位、施工单位等等。建设方将工程承包给?施工单位,双方会就施工过程中的一些事项签订施工合同,如果在后续还有需要补充的内容,还会签订一份施工合同补充协议。那施工合同补充协议范本是怎样的?下面和我们一起通过以下文章来了解一下吧。
  
  施工合同补充协议
  
  发 包 人:________
  
  承 包 人:________
  
  为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签定本工程施工合同补充协议。
  
  一、 工程概况
  
  1、工程名称:________
  
  2、工程地址:________
  
  3、建筑面积:________
  
  4、结构类型:底层为框架结构、地上6 1层为砖混结构。
  
  5、设计单位:________
  
  6、监理单位: ________
  
  二、工程内容及承包范围
  
  1、外墙面砖改为外墙漆
  
  2、客厅推拉门取消
  
  3、本工程为满七层,结构找坡
  
  4、楼梯踏步为水泥砂浆面清光
  
  5、外墙40 × 40 深灰色栅格取消
  
  6、厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消,阳台改为封闭式厨房。
  
  7、其余均按原图施工
  
  三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)
  
  1、开、竣工日期
  
  1、1开工日期:____年____月____;竣工日期:____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
  
  四、付款方式
  
  本工程按建筑面积一次性包干,____元/平方米;在施工过程中,如按甲方要求另增加工程量的,按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层,二层预制板安装完毕,甲方按合同总价的30%支付给乙方,主体五层预制板安装完毕,甲方按合同总价的15%支付给乙方,主体七层完工,甲方按合同总价的20%支付给乙方,内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方,其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%,滞留3%作保质、保修金,等到保质、保修期到后一次性付清。
  
  五、合同生效与终止、争议处理
  
  1、除正常质量保修外,甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后,本合同即告终止。
  
  2、本补充协议一式陆份(其中正本贰份),甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
  
  3、本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充,若二者不一致处,以本补充协议为准。
  
  4、本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商解决不成提交成都市仲裁委员会。
  
  5、本补充协议自双方签订之日起5日内生效。
  
  甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
  
  法定代表人: 法定代表人:
  
  电话: 电话:
  
  传真: 传真:
  
  开户银行: 开户银行:
  
  银行账号 银行账号:
  
  签定合同代表: 签定合同代表:
  
  年 月 日 年 月 日
  
  《民法典》(2021.1.1生效)第七百九十五条 【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
  
  虽然这份协议为补充协议,但工程的基本情况也应在协议中作出说明,除此之外,在该协议中对要补充的事项进行说明。施工合同在施工过程中可以保障双方的基本权益,如果因施工问题产生了纠纷,双方可以凭借该合同维护自己的权益。有在线律师,如果您有任何的疑惑,欢迎您随时咨询。
  
  

非法生产、买卖警用装备罪法院如何判
    非法生产、买卖警用装备罪法院如何判 一、非法生产、买卖警用装备罪法院如何判? 《中华人民共和国刑法》 第二百八十一条 【非法生产、买卖警用装备罪】非法生产、买卖人民警察制式服装、车辆号牌等专用标志、警械,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。 单...

一、交通事故撕脱性骨折怎么赔偿?
    一、交通事故撕脱性骨折怎么赔偿?骨折伤害在道路交通事故伤害中较为常见,在骨折伤害达到一定程度的时候,就会符合《道路交通事故受伤人员伤残程度评定》中伤残等级的要求。经司法鉴定机构鉴定出伤残等级的,受害人可主张相应的伤残项目赔偿。当发生交通事故后,报交警处理,先由交警部门出具责任认定...

俗话说国有国法家有家规,对于工程建设国家也是出台相应的管理政
    俗话说国有国法家有家规,对于工程建设国家也是出台相应的管理政策,但是放到每个省市来说国家的工程质量检测管理规定只是一个通用的没有针对特定省市的特殊情况,所以省市也会根据自己的情况制定。那么甘肃省建设工程质量检测管理规定又有哪些呢?下面是我们收集的部分甘肃省工程质量检测管理条文。 ...

假释考验期满后发现漏罪撤销假释合法吗?
    一、假释考验期满后发现漏罪撤销假释合法吗?根据我国《刑事诉讼法》的规定,要是在假释考验期满后才发现原判决宣告前还有漏罪的,则不再撤销假释,只能对该罪在考虑追诉时效的前提下进行单独处理。因此,假释考验期满后不能再撤销假释,《刑法》第八十五条规定: 被假释的犯罪分子,在假释考验期限内...

醉酒驾驶死亡认定工伤吗?
    醉酒驾驶死亡不属于工伤的认定范围,所以不能认定为工伤,根据《企业职工工伤保险试行办法》对工伤的范围作了明确规定。职工由于下列情形之一引起负伤、致残、死亡的,应当认定为工伤,其范围为:1.从事本单位日常生产、工作或本单位负责人临时指定的工作的,在紧急情况下,虽未经本单位负责人指定但...

一、确定法定夫妻财产的意义是什么?
    一、确定法定夫妻财产的意义是什么?这是由我国生产力发展水平决定的。我国大多数公民积累的个人财富不多,婚后家庭共同生活正常运作有赖于双方财产共同享有。婚后所得共同财产制使夫妻的经济生活和身份生活趋于一致,能够促进婚姻的稳定。夫妻财产制是规定夫妻财产关系的法律制度,包括夫妻婚前财产和...

男方怎么起诉离婚
    有夫妻感情破裂最终会选择离婚,有时由于女方不同意需要男方通过诉讼离婚,还需要准备相关材料以及证据,很多人不知道男方怎么起诉离婚以及起诉离婚有什么需要注意的和起诉离婚的规定程序,由我们为您介绍男方起诉离婚的相关事宜。 一、男方怎么起诉离婚 不管是男方还是女方,在起诉离婚时的程序...

由于在我国房价一直在不断的上涨,而现在孩子想要上到好一点的学
    由于在我国房价一直在不断的上涨,而现在孩子想要上到好一点的学校的话,那么是需要有相应的房产证的,所以在一些大城市买房是很多人的梦想,但是能够实现这个梦想的人的并不是很多,为了缓解孩子的入学问题,国家推出了租售同权的政策,那么租售同权租金限制对市民生活会产生什么影响? 租售同权租金...

申请证据保全人诉讼请求未得到支持的,是否属于申请证据保全错误而须承担赔偿责任?
    最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二十八条规定:“申请证据保全错误造成财产损失,当事人请求申请人承担赔偿责任的,人民法院应予支持。”我们认为,申请保全人因其申请证据保全错误,给证据持有人造成损失的,二者之间形成的是侵权损害赔偿关系。所谓“申请证据保全错误”,是指申请人对...

农村宅基地继承纠纷怎么处理
    农村宅基地继承纠纷怎么处理1、从宅基地使用权的外部关系来看,其是一项特殊的用益物权,是特殊的财产,不应作为遗产继承。在大陆法系物权体系上,宅基地使用权归属用益物权。一般而言,用益物权具有财产的性质,应允许流转、继承。但宅基地使用权是特殊的用益物权,是一项“特殊的财产”,其特殊性表...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G