Ͼ房屋拆迁合同怎么写?范文是怎样的?ʦ绰13951899110
房屋拆迁合同怎么写?范文是怎样的?
λãҳ  »  
 

房屋拆迁合同怎么写?范文是怎样的?

www.nj48.com Ͼͬʦ

    房屋拆迁合同怎么写?范文是怎样的?
  
  房屋拆迁在实践中较为常见,房屋拆迁工程需要由具有相关资质的施工单位来进行,为了保障?房屋拆除的质量,施工单位会与发包方签订一份房屋拆迁合同。许多人对于房屋拆迁合同怎么写不太了解,我们整理了一篇房屋拆迁合同的范文,希望您可以通过以下范文了解相关内容。
  
  房屋拆除合同范文
  
  发包方:
  
  承包方:
  
  依照建设工程及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就本工程施工中的有关施工事项,达成如下协议:
  
  第一条:工程概况
  
  一、 工程名称:海事局烟台航标处原有设备房拆除工程 工程地点:海事局烟台航标处院内 工程内容:地面原建筑物、原建筑物地下外墙毛石基础的拆除及所有拆除废料外运,处置等。
  
  二、 施工中拆下的各类废旧材料经甲乙双方认价后,由乙方处理,且在决算中扣除。
  
  第二条:工程日期
  
  开工日期: 年6月 4日 竣工日期:年6月 6日 合同工期总日历天数 3 天
  
  第三条:工程价款及结算方式
  
  工程总造价约(人民币大写):
  
  第四条:甲乙双方工作职责
  
  一、甲方责任:
  
  1、 乙方进场后,甲方向乙方进行施工范围内地下管线等有关方面的施工技术交底,并交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。
  
  2、 负责拟拆除房屋的断水、断电、断通讯等工作。
  
  3、 配合乙方做好各方面的协调工作。
  
  4、 负责对拆迁施工现场的监督、检查。
  
  5、 负责对拆除完毕的工程进行验收。
  
  二、乙方责任:
  
  1、 按甲方的要求按时进入拆迁场地,保证工期的顺利完成。
  
  2、 负责对本协议所列的拆除范围内建筑物及附属物的拆除,清运,清扫等工作。
  
  3、 因乙方原因造成的事故,行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。
  
  4、 在拆除现场坚持文明施工,对出入施工现场的道路及时安排人员清扫。
  
  第五条:违约责任
  
  1、 违反本合同规定,甲乙双方各自承担其责,造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。
  
  第六条:安全施工
  
  1、 乙方按照有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由自身安全措施不力造成的事故及因此而发生的费用。
  
  2、 乙方在动力设备、高压线路、易燃易爆地段施工前,甲方需安排专业人员配合。
  
  第七条:争议
  
  甲乙双方发生争议时,应该本着友好合作的宗旨,协商解决。
  
  本合同一式四份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
  
  甲方 : 乙方:
  
  法定代表人 : 法定代表人:
  
  合同签订时间:
  
  相信您通过以上文章的内容,对房屋拆迁合同怎么写都已经了解了。房屋拆迁最应该注意的是安全问题,因此,拆迁队伍在施工时要做好安全措施,保证施工顺利进行。一份房屋拆迁合同中应包括拆迁工程地点,拆除工期以及工程价款及如何结算等事项,对各方面的事项规定得越详细,就越可以有效避免后续产生法律纠纷。
  
  

建筑公司法人的责任在我国是怎样规定的?
    在我们的现实生活当中,不论是什么样的人员都是需要承担一定的社会责任的,因为他们享有一定的权利,权利和义务是相对的。比如说在我国建筑《公司法》人代表也是需要承担一定的责任,但是许多人对此并不是特别了解他们想要知道。建筑公司法人的责任在我国是怎样规定的? 一、公司法人的责任和义务有什...

一、结婚4年了要离婚财产怎么分?
    一、结婚4年了要离婚财产怎么分? 结婚四年的财产分割方式:协议分割或者是判决分割,即离婚时,夫妻的共同财产由双方协议处理;协议不成时,由人民法院根据财产的具体情况,照顾子女和女方权益的原则判决。夫妻共同财产,都是平均分割。无过错方可适当多分。 二、夫妻共同财产的范围包括哪些?...

隐匿财务会计报告罪既遂怎么量刑?
    隐匿财务会计报告罪既遂怎么量刑?根据《中华人民共和国刑法》第一百六十二条规定:隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和...

解除试用期的劳动合同的情形有哪些?
    劳动者在用人单位工作时需要与用人单位签订正式的劳动合同,否则劳动者的权利很难得到确切的保障。一旦用人单位与劳动者签订了劳动合同就不能随意解除合同,但是例外情况下,用人单位还是可以解除的。下面我们就为您总结了解除试用期的劳动合同的相关知识。 一、试用期内用人单位可解除劳动合同的情...

只有交强险赔偿计算标准是怎么样的?
     国家规定我们购买车辆的个人要购买交强险。这个保险发生交通事故之后会有一定的赔偿。那么关于只有交强险赔偿计算标准是怎么样的?对第三方造成损失的,都是交强险赔偿的范围,一般分种类赔偿,如果造成第三方死亡的,最高可以赔偿死亡伤残的金额11万元。 一、只有交强险赔偿计算标准 凡...

支付子女抚养费的方式有哪些?
    一、支付子女抚养费的方式有哪些? 1、一次性给付 对于这种给付的方式,虽然有人认为应谨慎使用,但目前因人们经济收入有显著的增加,工作调动甚为频繁也考虑到法院的执行效率;法院判决离婚涉及子女抚养费的往往都采用这种方式。 2、定期给付和以物折抵 定期给付一般以月或季或年给付,...

对非法收购野生动物罪审理时间一般是多久
    对非法收购野生动物罪审理时间一般是多久?一审法院的正常审理期限(一般为2个月,至迟不超过3个月,特殊情况例外)第二百零八条人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经...

国庆中秋同一天6倍工资吗?
    不是,十一和中秋节同一天的,当天加班工资还是按照三倍给付,与正常节假日加班工资发放一致。我国《劳动法》规定,有法定休假日安排劳动者工作的,用人单位应当按照规定支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。我国《劳动法》规定,有下列情形之一的,用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作...

判处集资诈骗死刑是否合理?
    您可能都听说过有关集资诈骗的新闻,集资诈骗使得很多人的利益受损,集资诈骗不仅造成财产损失,也会带来不良的社会影响,为此,法律对于集资诈骗死刑的适用也做出了规定,目的就是打击集资诈骗犯罪,但是法律永远是严格,对于集资诈骗行为,法律是如何规定的,可以到本文进行深入而详细的了解。 ...

四川沪州最新征地补偿规定是怎样的
    四川沪州最新征地补偿规定是怎样的征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。制定区片综合地价应当综合考虑土地原用途、土地资源条件、土地产值、土地区位、土地供求关系、人口以及经济社会发展水平等因素,并至少每三年调整或者重新公布一次。二、四...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G