Ͼ工程设计合同签约流程的合同范本是怎样的ʦ绰13951899110
工程设计合同签约流程的合同范本是怎样的
λãҳ  »  
 

工程设计合同签约流程的合同范本是怎样的

www.nj48.com Ͼͬʦ

    工程设计合同签约流程的合同范本是怎样的?
  
  众所周知,涉及到工程建设的项目,在操作的过程中,必然需要严谨规范的合同、协议,规范项目各方的义务,同时保障各方的合法权益,下面我们将为您介绍的是,工程设计合同签约流程的合同范本。
  
  工程设计合同签约流程的合同范本
  
  工程名称:__________________________________
  
  工程地点:__________________________________
  
  合同编号:__________________________________
  
  由设计人编填)
  
  设计证书等级:______________________________
  
  发包人:____________________________________
  
  设计人:____________________________________
  
  签订日期:__________________________________
  
  深圳市规划与国土资源局监制
  
  发包人:____________________________________
  
  设计人:____________________________________
  
  发包人委托勘察人承担______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
  
  第一条 本合同依据下列文件签订
  
  1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
  
  1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
  
  1.3 《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。
  
  1.4 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
  
  1.5 建设工程批准文件。
  
  第二条 本合同设计项目的内容 
  
  2.1 工程名称:__________________________
  
  2.2 设计指标
  
  建设用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆盖率
  
  第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
  
  序号资料及文件名称文件编号份数提交日期有关事宜
  
  1用地方案图
  
  2《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》
  
  第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
  
  序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
  
  第五条 本合同设计收费估算为____________元人民币。设计费支付进度详见下表。
  
  付费次序占总设计费%付费额(元)
  
  付费时间(由交付设计文件所决定)第一次付费20%定金
  
  说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。4.本合同履行后,定金抵作设计费。
  
  第六条 双方责任
  
  6.1 发包人责任:
  
  6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。
  
  6.1.2 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 
  
  6.1.3 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
  
  在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
  
  6.1.4 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
  
  6.1.5 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
  
  6.1.6 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
  
  6.2 设计人责任:
  
  6.2.1 设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定,有关工程强制性标准,国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
  
  6.2.2 设计人采用的主要技术标准是:__________________
  
  6.2.3 设计合理使用年限为__________________年。
  
  6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
  
  6.2.5 设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
  
  6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
  
  第七条 违约责任
  
  7.1 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人己付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
  
  7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.l条规定支付设计费。
  
  7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的____________%.
  
  7.4 由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
  
  7.5 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
  
  第八条 其他
  
  8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
  
  8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
  
  8.3 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商,发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
  
  8.4 发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
  
  8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
  
  8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
  
  8.7 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_____仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
  
  8.8 本合同一式____________份,发包人____________份,设计人____________份。
  
  8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
  
  8.10 本合同生效后,按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
  
  8.11 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
  
  8.12 其它约定事项:_______________________________
  
  可以看出,一个工程项目的开展需要设计师、施工队、律师、财务等各方面专业人才的相互配合,需要非常严谨的协议规范约束各方的义务和保护各方的权益。希望您提高法律意识,做遵纪守法好公民。
  
  

一、发生纠纷劳动关系处理方法有哪些?
    一、发生纠纷劳动关系处理方法有哪些?解决劳动争议主要适用的途径有:和解、调解、仲裁、诉讼等。这些途径,各具有不同的法律特征和效力。1、和解指争议当事人之间自行约定,通过协商在法律允许的范围内相互让步或让一方让步,从而求得矛盾的解决,和解后当事人仍然有申请仲裁或起诉的权利。2、调解...

违法辞退的危害有哪些?
    违法辞退的危害有哪些?违法辞退的危害有需要面临着经济补偿金或者是经济赔偿金的支付。如果劳动者是严重违反用人单位违规制度被用人单位辞退的,用人单位不需要对劳动者进行经济补偿,但用人单位要承担举证的责任。依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条 劳动者有下列情形之一的,用人单位可以...

涉嫌职务侵占罪处罚是多久
    职务侵占罪处罚是多久根据我国刑法第271条的规定,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者...

如有遗嘱遗产怎么分配?
    如有遗嘱遗产怎么分配遗嘱继承中遗产的分配根据遗嘱的内容进行,遗嘱中是如何分割的,就如何分配,继承人之间有争议的,可以向人民法院起诉。【法律依据】《继承法》第十五条规定,继承人应当本着互谅互让、和睦团结的精神,协商处理继承问题。遗产分割的时间、办法和份额,由继承人协商确定。协商不成...

普通合伙人可以以劳务出资吗?
    可以。普通合伙人的出资方式有:(一)货币:合伙人出资所用货币应当是合伙人自有的资金,或归自己管理、支配的资金。(二)实物:即企业生产经营所需的各种货币以外的有形财产。需要注意:1、合伙人用以出资的实物必须为自己的或可在合伙企业经营期间完全由自己支配的实物财产。2、不能完全支配的财...

专利权保护的方式有哪些?
    专利权保护的方式有哪些? 一、专利权保护的方式有哪些 专利保护是指在专利权被授予后,未经专利权人的同意,不得对发明进行商业性制造、使用、许诺销售、销售或者进口,在专利权受到侵害后,专利权人通过协商、请求专利行政部门干预或诉讼的方法保护专利权的行为。不同领域的专利保护方式也不同...

青岛征地补偿标准2023年受到哪些因素的影响
    青岛征地补偿标准2023年受到哪些因素的影响 一、青岛征地补偿标准受到哪些因素的影响? 1、青岛2020年的征地补偿标准受到土地类型、土地年产值、土地区位登记、农用地等级、人均耕地数量、土地供求关系、当地经济发展水平和城镇居民最低生活水平保障等因素的影响,各类具体的价格补偿标...

劳动合同条款拟定是什么?
    劳动合同条款拟定是什么样 在现实工作中,总会遇到签订劳动合同的情况。劳动合同条款可以由单位拟定,需要清楚的向劳动者说明工作的内容、条件、地点,安全情况,薪资报酬等,以及一些必要的个人信息。如果劳动者有特殊的了解需求,也要说明清楚。下面由我们来为你详细讲解一下。 一、劳动合同条...

如果不认同工伤认定可以怎么解决
    如果不认同工伤认定可以怎么解决职工发生工伤事故或患职业病,由用人单位在30日内向人社局申请工伤认定,或者用人单位不申请的,职工本人或者其近亲属也可以在1年内,向人社局申请工伤认定。申请工伤认定后,人社局不认定为工伤,作出《不予认定工伤决定书》,当事人不服的可以向劳动仲裁委申请劳动...

婚姻法司法解释2023夫妻债务规定是什么?
    婚姻法司法解释夫妻债务规定是什么?婚姻法司法解释夫妻债务规定是《婚姻法司法解释(二〉》中有如下规定:第二十四条: “债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的,应当按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务,或者能够证明属于婚姻法第十...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G