Ͼ工程分包合同模板是怎样的ʦ绰13951899110
工程分包合同模板是怎样的
λãҳ  »  
 

工程分包合同模板是怎样的

www.nj48.com Ͼͬʦ

    工程分包合同模板是怎样的?
  
  对于规模比较大的工程来说,其包括很多子工程,如钢筋混凝土工程、电气工程等。工程发包人通常会将工程分包,交给不同的专业施工队伍完成。为了避免纠纷,保障工程质量,双方会签署一份分包合同。那么,工程分包合同模板是怎样的?下面我们通过一篇范文了解下吧。
  
  工程分包合同
  
  发包方: (以下简称甲方)
  
  承包方: (以下简称乙方)
  
  依照《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致,达成如下协议:
  
  一、工程名称:
  
  二、工程地点:
  
  三、承包范围:
  
  四、工期:
  
  1、开工日期: 年 月 日
  
  2、竣工日期: 年 月 日
  
  3、工期: 天
  
  五、合同价款:本工程采用( )方式计价,每吨( )元/吨。
  
  合同总价款为
  
  六、质量要求:
  
  本工程质量达到标准,如达不到本标准,应按甲方要求进行返工自理,并承担由此发生的一切费用。
  
  七、双方责任:
  
  1、甲方责任:
  
  (1)负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查。
  
  (2)负责向乙方提供施工图一式( )份。
  
  (3)及时供应合同规定的材料。
  
  (4)及时办理工程结算。
  
  2、乙方责任:
  
  (1)严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
  
  (2)必须按图纸施工。
  
  (3)应保证工期要求,确保工程如期完成。
  
  (4)负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票或收据。
  
  八、材料供应:
  
  1、主材由( )方负责提供。
  
  2、辅材由( )方负责提供。
  
  九、材料消耗:
  
  工程消耗材料按实际发生为准,损耗量按百分之( )计算,废料归( )方。
  
  十、施工与验收:
  
  1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
  
  2、工程完工时组织相关部门验收。
  
  十一、结算方式:
  
  签订合同,甲方即向乙方交付( )元预付款,工程进行过半时甲方支付( )元,工程完工,甲方支付( )元工程款。
  
  十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误,每延误一天,赔付方工程总价款( )%的损失费。
  
  十三、其它:
  
  1、本协议一式( )份,正本( )份,副本( )份。
  
  2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
  
  3、本协议完成后自行终止。
  
  十四、补充条款:
  
  甲方:
  
  乙方:
  
  日期:
  
  里面将工程概况、工程工期、工程款及结算方式、工程质量要求和违约责任等都做了明确的规定。在签署分包合同的时候,要确保承包方具备承包资格,严禁非法转包。当分包合同签署后,双方签字,并加盖公章。
  
  

法院判决离婚理由是什么
    法院判决离婚理由是什么《婚姻法》第三十二条第二款规定,“人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如感情确以破裂,调解无效,应准予离婚。”这一规定将夫妻感情确以破裂作为我国离婚制度中判决离婚的法定理由,是人民法院处理离婚纠纷,决定是否准予离婚的基本原则。何谓“感情确已破裂”呢?夫妻感情...

大学生车祸瘫痪有误工费?
    大学生车祸瘫痪有误工费?学生通常情况下是没有误工费的,但是需要赔偿其他的费用。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条受害人遭受人身损害,因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入,包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的...

刑事案件拘留的条件是怎样的
    刑事案件拘留的条件是怎样的 一、刑事案件拘留的条件是怎样的 刑事拘留必须同时具备两个条件:其一,拘留的对象是现行犯或者是重大嫌疑分子。现行犯是指正在实施犯罪的人,重大嫌疑分子是指有证据证明具有重大犯罪嫌疑的人。其二,具有法定的紧急情形之一。对于何谓紧急情形,刑事诉讼法第80条...

走私假币罪怎样认定
    生活存在硬币的两面,有正的一面,也有反的一面。有货币就会有假币;有正常的贸易,就有走私犯罪。在我国,行为人走私假币的行为一般认为犯走私假币罪,而此时要想定罪处罚的,则还需要进行认定,那走私假币罪怎样认定?以下是具体介绍。 一、走私假币罪怎样认定 走私假币,违反海关法规、逃...

一、继承遗产属于夫妻共同财产吗?
    一、继承遗产属于夫妻共同财产吗? 《民法典》第一千零六十二条规定:“夫妻在婚姻关系存续期间所得的生产、经营收益,归夫妻共同所有。”根据该条的规定,结合上面对财产的相关界定,下列财产为夫妻共同财产: 工资、奖金。工资是指作为劳动者的劳动报酬按期付给劳动者的货币或实物;奖金是指用...

劳动法解除劳动合同补偿的标准是怎样的依据为《劳动
    劳动法解除劳动合同补偿的标准是怎样的依据为《劳动合同法》第四十八条:用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同,劳动者要求继续履行劳动合同的,用人单位应当继续履行;劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的,用人单位应当依照本法第八十七条规定支付赔偿金。根据《违反<...

一、离婚财产清单包括哪些内容?
    一、离婚财产清单包括哪些内容? 在填写离婚时财产明细清单时,种类、特征和数量必须客观、财产存放地点、不动产坐落地,物品存放处,存款账号真实,物品现在的使用人不得隐瞒所使用的物品。法院离婚,法院自然会审查当事人的财产状况。在审判,不少当事人因不了解共有财产状况拖延了庭审,甚至造成...

合同纠纷管辖法院规定有哪些
    合同纠纷管辖法院规定有哪些?《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条规定:“因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。第二十四条规定:“因保险合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者保险标的物所在地人民法院管辖。第二十五条规定:“因票据纠纷提起的诉讼,由票据支付地或...

一、上海工伤赔偿伤残金最高给多少?
    一、上海工伤赔偿伤残金最高给多少? 工伤人员因工致残被鉴定为1-4级的,应保留劳动关系,退出工作岗位,按以下标准享受待遇: 1、由工伤保险基金支付一次性伤残补助金: 一级伤残:27个月;二级伤残:25个月;三级伤残:23个月;四级伤残:21个月。标准为工伤人员负伤前12个月...

对于兄弟的遗产可以继承多少
    对于兄弟的遗产可以继承多少 一、对于兄弟的遗产可以继承多少? 对于兄弟的遗产可以继承的份额没有明确规定,而且兄弟姐妹不是第一继承人。《民法典》第一千一百二十七条规定,“遗产按照下列顺序继承: 第一顺序:配偶、子女、父母。 第二顺序:兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。 继承开始...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G