Ͼ工业品买卖合同标准版范本是怎样的ʦ绰13951899110
工业品买卖合同标准版范本是怎样的
λãҳ  »  
 

工业品买卖合同标准版范本是怎样的

www.nj48.com Ͼͬʦ

    工业品买卖合同标准版范本是怎样的？
  
  在日常生活中，常常会有各种各样的合同，其中将标明相关事项的各种条例，签订合同的双方必须按照合同中的内容严格要求自己的行为，一般情况下，合同中也会有违约的处理办法，因此，做出违背合同的行为也是要承担责任的。那么，工业品买卖合同标准版是怎样的呢？一起来看看吧！
  
  工业品买卖合同样本标准版　　
  
  合同编号：____ 　　
  
  出卖人：____签订地点：____ 　　
  
  买受人：____签订时间：__年_月_日 　　
  
  第一条　标的、数量、价款及交(提)货时间 　　 　　
  
  标的　牌号　规格　生产　计量　数量　单价　金额　　　
  
  交(提)货时间及数量 　　名称　商标　型号　厂家　单位　　　　　　　　　　
  
  合计 　　
  
  合计人民币金额(大写)： 　　　(注：空格如不够用，可以另接) 　　
  
  第二条　质量标准：____ 　　
  
  第三条　出卖人对质量负责的条件及期限：____ 　　
  
  第四条　包装标准、包装物的供应与回收：____ 　　
  
  第五条　随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：____ 　　
  
  第六条　合理损耗标准及计算方法：____ 　　
  
  第七条　标的物所有权自__时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于____所有。 　　
  
  第八条　交(提)货方式、地点：____ 　　
  
  第九条　运输方式及到达站(港)和费用负担：____ 　　
  
  第十条　检验标准、方法、地点及期限：____ 　　
  
  第十一条　成套设备的安装与调试：____ 　　
  
  第十二条　结算方式、时间及地点：____ 　　
  
  第十三条　担保方式(也可另立担保合同)：____ 　　
  
  第十四条　本合同解除的条件：____ 　　
  
  第十五条　违约责任：____ 　　
  
  第十六条　合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第__种方式解决： 　　
  
  (一)提交______仲裁委员会仲裁; 　　
  
  (二)依法向人民法院起诉。 　　
  
  第十七条本合同自______起生效。 　　
  
  第十八条其他约定事项： 　　—————————————————————————— 　　
  
  出卖人　　　　　　买受人　　　　　鉴(公)证意见： 　　
  
  出卖人(章)：　　　买受人(章)： 　　
  
  住所：　　　　　　住所： 　
  
  法定代表人：　　　法定代表人： 　　
  
  委托代理人：　　　委托代理人： 　　
  
  电话：　　　　　　电话： 　　
  
  传真：　　　　　　传真： 　　
  
  开户银行：　　　　开户银行：　　　鉴 (公)证机关(章) 　　
  
  账号：　　　　　　账号：　　　　　经办人： 　　
  
  邮政编码：　　　　邮政编码：　　　　　　年　月　日 　　
  
  监制部门：　　　　　　　
  
  印制单位： 　　工矿产品买卖合同 　　
  
  订立合同双方： 　　买受人(全称)：____ 　　出卖人(全称)：____ 　　
  
  为了增强买卖双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 　　
  
  第一条　产品的名称、品种、规格和质量 　　
  
  1产品的名称、品种、规格(应注明产品的牌号或商标)：____ 　　
  
  2产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第(　)项执行： 　　
  
  (1)按国家标准执行; 　　
  
  (2)无国家标准而有行业标准的，按行业标准执行; 　　
  
  (3)无国家和行业标准的，按企业标准执行; 　　
  
  (4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但买受人有特殊要求的，按买卖双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 　　(在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品，合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间;实行抽样检验质量的产品，合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例;在商定技术条件后需要封存样品的，应当由当事人双方共同封存，分别保管，作检验的依据。) 　　
  
  第二条　产品的数量和计量单位、计量方法 　　
  
  1、产品的数量：____ 　　
  
  2、计量单位、计量方法：____ 　　
  
  (国家或主管部门有计量方法规定的，按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的，由买卖双方商定。对机电设备，必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。) 　
  
  3 、产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法： 　　
  
  第三条　产品的包装标准和包装物的供应与回收 　　(产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的，由买卖双方商定。产品的包装物，除国家规定由买受人供应的以外，应由出卖人负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行;有关主管部门无规定的，由买卖双方商定包装物回收办法，作为合同附件。产品的包装费用，除国家另有规定者外，不得向买受人另外收取。如果买受人有特殊要求的，双方应当在合同中商定，其包装费超过原定标准的，超过部分由买受人负担;其包装费低于原定标准的，相应降低产品价格。) 　
  
  第四条　产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头) 　　
  
  1、产品的交货单位：_____________ 　　
  
  2、交货方法，按下列第()项执行： 　　
  
  (1)出卖人送货(国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行;没有规定送货办法的，按双方协议执行); 　　
  
  (2)出卖人代运(出卖人代办运输，应充分考虑买受人的要求，商定合理的运输路线和运输工具); 　　
  
  (3)买受人自提自运。 　　
  
  3、运输方式：_____________ 　　
  
  4、到货地点和接货单位(或接货人)__________________________ 　　
  
  (买受人如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限(月份或季度)前四十天通知出卖人，以便出卖人编制月度要车(船)计划;必须由买受人派人押送的，应在合同中明确规定;买卖双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确双方当事人和运输部门的责任。) 　　第五条　产品的交(提)货期限 　　(规定送货或代运的产品的交货日期，以买受人发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定;合同规定买受人自提产品的交货日期，以出卖人按合同规定通知的提货日期为准。出卖人的提货通知中，应给予买受人必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。) 　　
  
  第六条　产品的价格与货款的结算 　　
  
  1、产品的价格，按下列第(　)项执行： 　　
  
  (1)按政府定价执行; 　　
  
  (2)按政府指导价执行; 　　
  
  (3)不属于政府定价或政府指导价的产品，或因对产品有特殊技术要求需要提高或降低价格的，按买卖双方的商定价执行。 　　
  
  (执行政府定价或政府指导价的，在合同规定的交货或提货期内，遇政府调整价格时，按交货时的价格执行。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行;遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行;遇价格下降时，按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价，由买卖双方另行结算，不在原托收结算金额中冲抵。执行协商定价的，按合同规定的价格执行。) 　　
  
  2、产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。 　　
  
  (用托收承付方式结算的，合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为十天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。) 　　　
  
  本合同自__年_月_日起生效，合同履行期内，当事人双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，双方各执一份;合同副本一式__份，分送银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。 　　
  
  买受人：______(签章)　　 出卖人：______(签章) 　　
  
  法定代表人：____　　　　法定代表人：____ 　　
  
  委托代理人：____　　　　委托代理人：____ 　　
  
  地址：_______　　　　　　地址：_______ 　　
  
  开户银行：_____　　　　 开户银行：_____ 　　
  
  账号：_______　　　　　　账号：_______ 　　
  
  电话：_______　　　　　　电话：_______ 　　
  
  邮编：_______　　　　　　邮编：_______
  
  
  以上便是我们为您整理的相关资料了。因此，想要签订工业品买卖合同的人只要基本按照上文中的工业品买卖合同标准版再结合自己的实际情况填写就行了。当然，其中的具体条例可以改变，不过一定要按照公平公正的原则制定，要充分考虑到双方的责任与利益。
  
  

不签订劳动合同的雇佣关系是怎样的
    在劳动者为用人单位工作过程中，经常会出现虽然替用人单位工作却没有签订劳动合同的情况，那么在这种情况下，劳动者和用人单位是否存在雇佣关系呢?如果有，不签订劳动合同的雇佣关系是怎样的呢?请阅读下文。 一、不签订劳动合同的雇佣关系 不不签订劳动合同劳动者和用人单位不一定是雇佣关系，...

拖欠工程款该怎么办，有哪些
    拖欠工程款该怎么办，有哪些内容 拖欠工程款该怎么办 1、合同的有效性问题，在我接触的建筑工程诉讼中，工程款的取得首先要解决合同的有效性问题，由于目前建筑市场中普遍存在挂靠、借用资质的现象，因此这些都会导致施工合同的无效，贵公司作为施工单位，还有就是是否存在转包、违法分包的情况，...

工程质量检测管理办法的内容有什么？
    工程质量检测管理办法的内容有什么？ 工程就是一项比较大的项目的总称，一般来说最经常听见的就是建设工程，在我国的额法律中对于建设工程也是很关注的额，而且还有相应的发利率条文公布相关的管理办法的内容来规范整个建设工程，那么最新的关于建设工程质量检测管理办法的内容有什么？ 工程质量...

关于加班时间《劳动法》是如何规定的？
    关于加班时间《劳动法》是如何规定的？现代人的工作压力越来越大，很多工作不得不通过加班来完成，有的人就会开始抱怨加班时间太长，没有自己的私人生活时间了，这个时候，就应该了解一下关于加班时间《劳动法》是如何规定的，超出加班时间后该如何捍卫自己的合法权益。《中华人民共和国劳动法》规定的...

怀孕被公司辞退怎么办
    怀孕被公司辞退怎么办如果当事人在自己怀孕的期间被所在工作的公司给辞退的话，那么当事人要选择合理的方法来为自己进行维权。在我国，如果有公司违法对身有怀孕的员工进行辞退，被辞退的员工可以通过以下这两种方式来对自己的权利进行维权。第一种维权的方式就是，当事人可以要求自己的公司继续对所签...

判决监外执行的严重疾病有哪些
    判决监外执行的严重疾病有哪些 一、判决监外执行的严重疾病有哪些 1、经精神专科医院司法鉴定确诊的经常发作的各种精神病; 2、各种器质性心脏病; 3、高血压病Ⅲ期; 4、空洞肺结核、反复咯血，经两个疗程治疗不愈者; 5、各种肝硬变所致的失代偿期，如门静脉性肝硬变、坏死后...

什么情况能判缓刑 缓刑如何执行
    在法官对刑事案件作出最后判决的时候，此时有机被判缓刑，那可以暂时的不用执行所判的主刑，当然最终是否执行还要看在缓刑期间的具体表现才行。那对于罪犯来讲，究竟什么情况能判缓刑呢?对此，我们整理了相关资料，将在下文中为你解答的疑惑。 一、什么情况能判缓刑 缓刑是有条件的对原判刑期不执...

争夺孩子的抚养权应该怎么写起诉状
    争夺孩子的抚养权应该怎么写起诉状?1、标题。须注明为《民事起诉状》。2、当事人的自然情况。即原告和被告的基本情况，当事人的自然情况有两种情形：一为自然人的，一为法人的。当事人为自然人时，原告就写明姓名、性别、出生年月、民族、职业、工作单位、住址和联系方式等。3、诉讼请求。要写明请...

刑事公开审判原则的例外有哪些
    不管是民事案件、刑事案件还是行政案件，一般情况下都是进行公开审判的，当然也会有特殊的时候。而这个特殊时候恰好就是公开审判原则的例外。就刑事案件来看，法律中规定的公开审判原则的例外有哪些呢？我们一起在下文中进行了解。 公开审判是指人民法院审理案件和宣告判决，都公开进行，允许公民到法...

一、婚后回迁房是夫妻共同财产吗?
    一、婚后回迁房是夫妻共同财产吗?1、如果被拆迁的房屋是夫妻共同财产，那么回迁房就仍然是夫妻共同财产，反之，如果被拆迁的房屋不是夫妻共同财产，那么回迁房也不是夫妻共同财产。2、回迁房只不过是被拆迁房屋的变态。在拆迁中，被拆迁人选择产权置换，拆迁人按照被拆迁房屋的评估价值给予产权置换...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G