Ͼ房屋装修合同模板是怎样的ʦ绰13951899110
房屋装修合同模板是怎样的
λãҳ  »  
 

房屋装修合同模板是怎样的

www.nj48.com Ͼͬʦ

    房屋装修合同模板是怎样的
  
  当住户接到新房使用后,需要对房屋进行装修才可以使用,但是为了减少过多的麻烦就选择装修公司来装修,此时双方就需要签订一份房屋装修合同,避免出现装修问题产生纠纷,那么房屋装修合同模板是怎样的呢?我们通过下文来了解一下。
  
  
  房屋装修合同模板
  
  
  发包方(简称甲方):_________________________
  
  承包方(简称乙方):_________________________
  
  甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
  
  一、工程概况
  
  1、装饰施工地点:
  
  
  2、 住房结构: 房 型 房 厅 套,施工面积 平方米。
  
  
  3、 装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
  
  
  4、 承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
  
  
  5、工期: 自________年________ 月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
  
  
  二、工程价款及结算的约定
  
  1、工程总价款:¥_________元,大写(人民币):________________详见本合同装修工程报价单。
  
  
  2、工程款付款方式按下列方式支付:
  
  
  (1)第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金,第二次付款时扣除
  
  (2) 第二次 合同签定后开工前支付工程总造价50% 合计_________元
  
  (3)第三次 施工过程中 工期进度过半 支付工程总造价40% 合计_________元
  
  (4)第四次 竣工验收当天 支付工程总造价10% 合计_________元
  
  (5)工程保修期两年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
  
  三、关于材料供应的约定
  
  1、甲方提供的材料:详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到 现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲 方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
  
  
  2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
  
  
  3、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
  
  
  四、关于工程质量及验收的约定
  
  1、本工程执行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30 –1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
  
  
  2、本工程由________方设计施工方案。
  
  
  3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
  
  
  4、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。
  
  
  5、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
  
  
  6、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。
  
  
  五、有关安全生产和防火的约定
  
  甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应 采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
  
  六、其它事项
  
  1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
  
  2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
  
  七、违约责任
  
  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。
  
  
  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。
  
  
  八、纠纷处理方式
  
  双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。
  
  
  九、合同的变更和解除
  
  合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。
  
  十、本合同一式 份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
  
  合同附件为本合同的组成部分。
  
  甲方(签章): 电话:
  
  乙方(签章): 电 话:
  
  签订地点:
  
  签订日期: 年 月 日
  
  综上,就是房屋装修合同模板的其中一种,当然也不局限于上文中提到的内容,您可以根据自己的实际情况拟定一份属于自己的装修合同,而在装修合同中需要明确的写明合同双方的约定,出现问题时合同是最有利的法律保证。
  
  

车子抵押合同生效条件有哪些
    车子抵押合同生效条件有哪些? 一、汽车抵押条件 汽车抵押贷款是以借款人或第三人的汽车或自购车作为抵押物向金融机构或汽车消费贷款公司取得的贷款。目前,以汽车作为抵押物的贷款的用途,主要为汽车消费。贷款人须具备的基本条件: 1、年满18周岁具有完全民事行为能力在中国境内有固定住所的...

商业车险内容包括哪些?
    商业车险内容包括哪些? 一、商业车险内容包括哪些? 1、第三者责任险 指被保险人或其允许的驾驶人员在使用保险车辆过程中发生意外事故,致使第三者遭受人身伤亡或财产直接损毁,依法应当由被保险人承担的经济责任,保险公司负责赔偿。 2、盗抢险   是指保险车辆全车被盗窃、被抢...

刑事案件中法院是否会配辩护律师
    刑事案件中法院是否会配辩护律师 一、刑事案件中法院是否会配辩护律师? 一般不会,法院会指定辩护的情形是有规定的,被告人没有委托辩护人而具有下列情形之一的,人民法院“应当”为其指定辩护人: 1、被告人是盲、聋、哑或者未成年人而没有委托辩护人的。 2、被告人在开庭审理时是不满...

一、交通事故责任应该怎么认定 认定道路交通事故责任的原则
    一、交通事故责任应该怎么认定 认定道路交通事故责任的原则有以下三点: 1、当事人有违章行为。 2、违章行为与损害结果之间存在因果关系。 3、当事人违章行为在交通事故中作用的大小,认定当事人应负交通事故责任的大小。 二、交通事故责任认定的期限是多久 公安机关交通管理部门...

工伤认定期间有工资吗?
    若劳动者在工作中意外受伤,企业单位领导人不确定其受到的损害是否是由于工作的原因导致的,会要求在一定期限内做工伤认定,对于劳动在限定期限内向当地社保局提出进行工伤认定的情形,工伤认定期间有工资吗?现在就来一起了解下吧。 一、工伤认定期间有工资吗? 工伤保险条例第二十九条规定:职工...

刑事犯罪伤情鉴定标准是否有时间规定
     ...

孩子抚养费不按时给怎么办
    孩子抚养费不按时给怎么办 1、如果对方确无支付能力,根据《最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》第八条和第九条的规定,抚育费应定期给付,有条件的可一次性给付。对一方无经济收入或者下落不明的,可用其财物折抵子女抚育费。 2、如果对方有支付能力但是以...

征缴社会保险费是否属于法院受案范围?
    社会保险费征缴属于行政部门职责范围,不属法院民事诉讼受案范围,起诉要求补缴,法院不予审理。劳动者在工作满一年后非本人意愿中断就业的情况下,可以依法享受失业保险待遇,用人单位未予缴纳失业保险费的,应当予以赔偿。 《劳动法》第100条规定:“用人单位无故不缴纳社会保险费的,由劳动行...

离婚小孩一人一个还用给抚养费吗
    一、离婚小孩一人一个还用给抚养费吗? 《民法典》(自2021年1月1日起实施)第一千零八十五条,离婚后,子女由一方直接抚养的,另一方应当负担部分或者全部抚养费。负担费用的多少和期限的长短,由双方协议;协议不成的,由人民法院判决。 前款规定的协议或者判决,不妨碍子女在必要时向父...

个人借贷是否为夫妻共同债务?
    个人借贷是否为夫妻共同债务? 一、个人借贷是否为夫妻共同债务? 如果个人借贷是属于夫妻共同生活所要求的,那么就可以认定为夫妻共同债务。夫妻共同债务是指为满足夫妻共同生活需要所负的债务。夫妻共同债务主要是基于夫妻家庭共同生活的需要,以及对共有财产的管理、使用、收益和处分而产生的...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G