Ͼ建设工程施工合同协议条款ʦ绰13951899110
建设工程施工合同协议条款
λãҳ  »  
 

建设工程施工合同协议条款

www.nj48.com Ͼͬʦ

    　甲方：
　　乙方：
　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
　　第１条　工程概况。
　　１．１　工程名称：
　　工程地点：
　　工程内容：
　　承包范围：
　　１．２　开工日期：
　　竣工日期：
　　总日历日期：
　　１．３　质量等级：
　　１．４　合同价款：
　　第２条　合同文件及解释顺序。
　　第３条　合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
　　３．１　合同语言：
　　３．２　适用法律法规：
　　３．３　适用标准、规范：
　　第４条　图纸。
　　４．１　图纸提供日期
　　４．２　图纸提供套数：
　　４．３　图纸特殊保密要求和费用：
　　第５条　甲方驻工地代表。
　　５．１　甲方驻工地代表及委派人员名单：
　　５．２　实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：
　　第６条　乙方驻工地代表
　　第７条　甲方工作。
　　７．１　施工场地具备开工条件和完成时间的要求：
　　７．２　水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：
　　７．３　施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：
　　７．４　工程地质和地下管网线路资料的提供时间：
　　７．５　办理证件、批件的名称和完成时间：
　　７．６　水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：
　　７．７　会审图纸和设计交底的时间：
　　７．８　施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
　　第８条　乙方工作。
　　８．１　施工图和配套设计名称、完成时间及要求：
　　８．２　提供计划、报表的名称、时间和份数：
　　８．３　施工防护工作的要求：
　　８．４　向甲方代表提供办公和生活设施的要求：
　　８．５　对施工现场交通和噪音的要求：
　　８．６　成品保护的要求：
　　８．７　施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
　　８．８　施工场地整洁卫生的要求：
　　第９条　进度计划。
　　９．１　乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：
　　９．２　甲方代表批准的时间。
　　第１０条　延期开工。
　　第１１条　暂停施工。
　　第１２条　工期延误。
　　第１３条　工期提前。
　　第１４条　检查和返工。
　　第１５条　工程质量等级。
　　１５．１　工程质量等级要求的经济支出：
　　１５．２　质量评定仲裁部门名称：
　　第１６条　隐蔽工程、中间验收。
　　１６．１　中间验收部位和时间：
　　第１７条　试车。
　　第１８条　验收和重新检验。
　　第１９条　合同价款及调整。
　　１９．１　调整的条件：
　　１９．２　调整的方式：
　　第２０条　工程预付款。
　　２０．１　预付工程款总金额：
　　２０．２　预付时间和比例：
　　２０．３　扣回时间和比例：
　　２０．４　甲方不按时付款应承担的违约责任：
　　第２１条　工程量的核实确认。
　　２１．１　乙方提交工程量报告的时间和要求：
　　第２２条　工程款支付。
　　２２．１　工程款支付方式：
　　２２．２　工程款支付金额和时间：
　　２２．３　甲方违约的责任：
　　第２３条　甲方供应材料设备。
　　２３．１　甲方供应材料、设备的要求（附清单）：
　　第２４条　乙方采购材料设备。
　　第２５条　设计变更。
　　第２６条　确定变更价款。
　　第２７条　竣工验收。
　　２７．１　乙方提交竣工资料和验收报告的时间：
　　２７．２　乙方提交竣工图的时间和份数：
　　第２８条　竣工结算。
　　２８．１　结算方式：
　　２８．２　乙方提交结算报告的时间：
　　２８．３　甲方批准结算报告的时间：
　　２８．４　甲方将拨款通知送达经办银行的时间：
　　２８．５　甲方违约的责任：
　　第２９条　保修。
　　２９．１　保修内容、范围：
　　２９．２　保修期限：
　　２９．３　保修金额和支付方法：
　　２９．４　保修金利率：
　　第３０条　争议。
　　３０．１　争议的解决程序：
　　３０．２　争议解决方式：
　　第３１条　违约。
　　３１．１　违约的处理：
　　３１．２　违约金的数额：
　　３１．３　损失的计算方法：
　　３１．４　甲方不按时付款的利息率：
　　第３２条　索赔。
　　第３３条　安全施工。
　　第３４条　专利技术、特殊工艺和合理化建议。
　　第３５条　地下障碍和文物。
　　第３６条　工程分包。
　　３６．１　分包单位和分包工程内容：
　　３６．２　分包工程价款的结算办法：
　　第３７条　不可抗力。
　　３７．１　不可抗力的自然灾害认定标准：
　　第３８条　保险。
　　第３９条　工程停建或缓建。
　　第４０条　合同生效与终止。
　　４０．１　合同生效日期：
　　第４１条　合同份数：
　　４１．１　合同副本份数：
　　４１．２　合同副本的分送责任：
　　４１．３　合同书制定费用：
　　合同订立时间：　　　　　年　　月　　日
　　发包方（章）：　　　　　承包方（章）：
　　地址：　　　　　　　　　地址：
　　法定代表人：　　　　　　法定代表人：
　　委托代理人　　　　　　　委托代理人
　　电话：　　　　　　　　　电话：
　　电挂：　　　　　　　　　电挂：
　　开户银行：　　　　　　　开户银行：
　　帐号：　　　　　　　　　帐号：
　　邮政编码：　　　　　　　邮政编码：
　　鉴（公）证意见：
　　经办人：
　　鉴（公）证机关（章）
　　年　　月　　日

被法院判决不准离婚可以上诉吗？
    被法院判决不准离婚可以上诉吗？ 　　一、判决不允许离婚可以上诉吗? 　　法院决定不离婚的离婚案件可以上诉。 　　根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第185条规定：“一审判决不准离婚的案件，上诉后，第二审人民法院认为应当判决离婚的，可以根据...

医疗事故致死赔偿哪些项目
    1、丧葬费丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，以六个月总额计算。2、死亡赔偿金（1）死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，按二十年计算;（2）六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的，按五年计算。3、...

对于假释和缓刑哪个更严重？
    一、对于假释和缓刑哪个更严重？ 假释和缓刑不存在哪个严重的问题，这只是刑罚的执行，而非刑罚的裁量；假释和缓刑的区别是： 在刑罚判决和执行的过程中，缓刑与假释都是一对容易让人混淆的概念。这两者都是规定一定的期限，有条件地给予犯罪人人身自由。而且两种制度都不适用于累犯。 但两...

国家赔偿决定书的执行申诉的期限是多久？
    国家赔偿的申诉是不限申诉的期限；最高法发布《最高人民法院关于国家赔偿监督程序若干问题的规定》(下称《规定》)。《规定》明确，赔偿委员会决定生效后，赔偿请求人死亡或者其主体资格终止的，其权利义务承继者可以依法提出申诉。申诉符合条件，法院应在收到申诉材料之日起七日内立案。最高法赔偿办...

怎么认定单位受贿罪 单位受贿罪的认定标准是什么
    相信很多人都知道收受贿赂是犯法的。但是并不知道我国法律还规定了单位受贿罪。判断是否构成单位受贿罪，也是需要作出严格的认定才行。那在现实生活中，具体该怎么认定单位受贿罪呢?换句话说，单位受贿罪的认定标准是什么呢?请一起在下文中进行了解吧。 一、怎么认定单位受贿罪 1、客体要件 ...

夫妻债务离婚时可以处理吗
    夫妻债务离婚时可以处理吗?夫妻债务离婚时可以处理，而且也必须要处理，不然以后处理起来也会很麻烦，而且不能因为夫妻离婚影响到债权人和合法权益。为正确审理涉及夫妻债务纠纷案件，平等保护各方当事人合法权益，根据《中华人民共和国民法总则》《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国合同法》《...

再审可以提起反诉吗
    1、再审时不能提起反诉。2、反诉只能在一审案件法庭辩论终结前提出。3、反诉是指在正在进行的诉讼中，本诉的被告以本诉的原告为被告提起的诉讼。其目的在于通过反诉与本诉合并审理，减少当事人讼累，降低诉讼成本，便于判决的执行。4、《民事诉讼法》第一百四十条规定：原告增加诉讼请求，被告提出...

我们现在的社会里公司非常的多
    我们现在的社会里公司非常的多，对于大公司收购小公司的情况也非常的多见。对于这种情况那么公司的法人就肯定会进行变更，我们如果与以前的公司法人签订了劳动合同变更了之后我们国家的规定是什么呢？公司法人变更劳动合同需改签吗？ 《劳动合同法》第三十三条规定：“用人单位变更名称、法定代表人...

经营日租房需要什么手续
    经营日租房需要什么手续？下面我们就为您详细介绍。 一、经营日租房需要什么手续 《商品房屋租赁管理办法》第十四条　房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设(房地产)主管部门办理房屋租赁登记备案。 第十五条　办理房屋租赁登记备案，...

不想续签合同到期要办理离职手续吗？
    不想续签合同到期要办理离职手续吗？ 在当今这个社会里不管你是处在什么位置上什么地方上竞争都非常的激烈也非常常的压抑，也是社会的压力造就了我们更加前进的动力，特别是对于打工者压力说太大了，当你想辞去这一份工作恰好合同也当期了想好好的放松一下的时候，那就一定要先了解不想续签合同到期...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G