Ͼ商品房屋买卖合同ʦ绰13951899110
商品房屋买卖合同
λãҳ  »  
 

商品房屋买卖合同

www.nj48.com Ͼͬʦ

    商品房屋买卖是一直以来都是一个很火爆的行业,为了规范商品房屋买卖这种行为,当事人双方或者多方签订的商品房屋买卖合同就是一个法律依据,接下来我们整理了一些关于商品房屋买卖合同的相关资料。
  
  商品房屋买卖合同
  
  
  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:
  
  (合同编号:_____________________)
  
  合同双方当事人:_________________________________________________
  
  出卖人:_________________________________________________________
  
  注册地址:_______________________________________________________
  
  营业执照注册号:_________________________________________________
  
  企业资质证书号:_________________________________________________
  
  法定代表人:____________________联系电话:________________________
  
  邮政编码:_______________________________________________________
  
  委托代理人:____________________地址:____________________________
  
  邮政编码:____________________联系电话:__________________________
  
  委托代理机构:___________________________________________________
  
  注册地址:_______________________________________________________
  
  营业执照注册号:_________________________________________________
  
  法定代表人:____________________联系电话:________________________
  
  邮政编码:_______________________________________________________
  
  买受人:_________________________________________________________
  
  本人法定代表人姓名:__________________国籍________________
  
  身份证护照营业执照注册号__________________________
  
  地址:___________________________________________________________
  
  邮政编码:______________________联系电话:________________________
  
  委托代理人姓名:____________________国籍:________________
  
  地址:___________________________________________________________
  
  邮政编码:______________________电话:____________________________
  
  第一条 项目建设依据。
  
  出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。土地使用权出让合同号土地使用权划拨批准文件号划拨土地使用权转让批准文件号为______________________。
  
  该地块土地面积为___________,规划用途为___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日,
  
  出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,现定名暂定名___________。建设工程规划许可证号为___________,施工许可证号为___________。
  
  __________________________________________________________________________。
  
  第二条 商品房销售依据。
  
  买受人购买的商品房为现房预售商品房。预售商品房批准机关为___________,商品房预售许可证号为___________。
  
  __________________________________________________________________________。
  
  第三条 买受人所购商品房的基本情况。
  
  买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:
  
  第___________幢座__________单元层___________号房。
  
  该商品房的用途为___________,属___________结构,层高为___________,建筑层数地上___________层,地下___________层。
  
  该商品房阳台是封闭式非封闭式。
  
  该商品房合同约定产权登记建筑面积共___________平方米,其中,套内建筑面积___________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。
  
  第四条 计价方式与价款。
  
  出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款:
  
  1、按建筑面积计算,该商品房单价为(___________币)每平方米______元,
  
  总金额(___________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
  
  2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(___________币)每平方米__________元,总金额(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
  
  3、按套(单元)计算,该商品房总价款为(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整。
  
  4、_______________________________________________________________________。
  
  第五条 面积确认及面积差异处理。
  
  根据当事人选择的计价方式,本条规定以建筑面积套内建筑面积(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。
  
  当事人选择按套计价的,不适用本条约定。
  
  合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
  
  商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第__________种方式进行处理:
  
  1、双方自行约定:
  
  (1)_____________________________________________________________________;
  
  (2)_____________________________________________________________________;
  
  (3)_____________________________________________________________________;
  
  (4)_____________________________________________________________________。
  
  2、双方同意按以下原则处理:
  
  (1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;
  
  (2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。
  
  买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按__________利率付给利息。
  
  买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
  
  产权登记面积-合同约定面积
  
  面积误差比= ×100%
  
  合同约定面积
  
  因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。
  
  第六条 付款方式及期限。
  
  买受人按下列第__________种方式按期付款:
  
  1、一次性付款
  
  __________________________________________________________________________。
  
  2、分期付款
  
  __________________________________________________________________________。
  
  3、其他方式
  
  __________________________________________________________________________。
  
  第七条 买受人逾期付款的违约责任。
  
  买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第__________种方式处理:
  
  1、按逾期时间,分别处理(不作累加)
  
  (1)逾期在_____日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金,合同继续履行;
  
  (2)逾期超过_____日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
  
  本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
  
  2、________________________________________________________________________。
  
  第八条 交付期限。
  
  出卖人应当在_____年_____月_____日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第_____种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:
  
  以上就是我们整理的关于商品房屋买卖合同的相关知识,从以上的商品房屋买卖合同来看,合同对于买卖人的身份、计价方式、违约责任等都有相关规定,同也也对付款逾期及交付期限相关规定。如果有违约可以采取法律手段维护权益。

离婚时对于债权的处理是怎样的
    离婚时对于债权的处理是怎样的离婚诉讼中夫妻针对共同债权的争议主要表现在两个方面:一是双方争夺债权。这可能是因为债务人信用度高,债权容易实现:或者债权数额大,甚至超出其他共同财产的总价值或有潜在的增值因素。二是双方均推让债权而争夺其他共同财产。这可能是因为债务人的信用度差或无履行能...

离婚财产哪些不能分割?
    离婚财产哪些不能分割? 一、离婚财产哪些不能分割 离婚时,以下几种财产是不能分割的: 1、婚前个人财产 在新婚姻法实行以前,婚前个人所有的财产,在婚后由双方共同使用、经营、管理的,比如房屋、大型机械或其他价值较大的生产资料经过8年,贵重的生活资料经过4年,均可视为夫妻共同...

构成骗取贷款罪利息要还吗?
    我们在生活中经常碰到为了骗取银行贷款而故意提供伪造的文件或者虚假的证明。我们在刑法将其定义为,骗取贷款罪。在审理骗取贷款罪后,“构成骗取贷款罪利息要还吗”成为一个常见的问题。很显然,需要归还利息,我们下面将给您介绍相关法律知识。 一、构成骗取贷款罪利息要还吗 骗取贷款罪与贷款...

医疗责任纠纷判决书的上诉期限是多久
     一、医疗责任纠纷判决书的上诉期限是多久? 《民事诉讼法》 第一百四十七条 当事人不服地方人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。 当事人不服地方人民法院第一审裁定的,有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉。 如...

集资诈骗罪是法定罪么?
    随着我国民间借贷的飞速发展,其暴露的问题也越来越多,一些不法分子打着借贷的名义搞集资诈骗,给人民群众的财产造成了严重损失。我国对集资诈骗的打击力度也一直很大,刑法中有明确关于集资诈骗罪的明确条文,那么集资诈骗罪是法定罪么?接下来我们一起看看我们的这篇文章。 一、集资诈骗罪是法定...

2023辞退员工用哪种方式?
    单位辞退员工用哪种方式1、预告性辞退。预告性辞退是指企业在辞退职工时,按照法律的规定提前30天通知职工或支付代替通知金的方式辞退职工的行为。主要有以下情形:(1)劳动者患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事用位另行安排的工作;(2)劳动者不能胜任工作,经过培训或者...

国家规定什么病不能结婚
    国家规定什么病不能结婚什么是医学上认为不应当结婚的疾病,婚姻法没有规定。母婴保健法规定,男女在结婚登记时,应当持有婚前医学检查证明或医学鉴定证明。婚前医学检查包括严重遗传性疾病、指定传染病、有关精神病三类疾病的检查。经婚前医学检查,对患指定传染病在传染期间内或者有关精神病在发病期...

专利诉讼的种类包括哪些
    专利诉讼的种类包括哪些因为案由不同,专利纠纷诉讼的种类也是多样的。但是不同类型的诉讼,需要提交不同的证据,程序也不完全相同。而在了解这些之前,我们必须先知道专利实施的种类都有哪些,下面就让我们为您做详细解答。 1、专利权属诉讼 专利权属诉讼是指涉及一项专利申请权或专利权最终归属于...

用人单位未履行告知义务对劳动合同效力造成何种影响?
    《劳动合同法》第三条规定“订立劳动合同,应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚信原则”;第八条规定“用人单位招用劳动者时,应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬,以及劳动者要求了解的其他情况”。劳动合同作为一种特殊的合同,也应当遵循“...

夫妻户口不在一起能借钱吗
    可以,除非传销破案起诉,一般都认作共同债务。如果一方借钱不是用于家庭生活,而是赌钱,挥霍等,这个债务,不属于共有债务。法律依据:《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》第一条 夫妻双方共同签字或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务,应当认定为夫妻共...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G