Ͼ玻璃购销合同范本是怎样的ʦ绰13951899110
玻璃购销合同范本是怎样的
λãҳ  »  
 

玻璃购销合同范本是怎样的

www.nj48.com Ͼͬʦ

    玻璃购销合同范本是怎样的
  
  玻璃购销合范本
  
  甲方:(以下简称甲方)
  
  乙方:(以下简称乙方)
  
  合同编号:合同签约地:
  
  依照《中华人民共和国合同法》,上述双方经友好协商,甲方同意向乙方购买______工程所用玻璃,并就该工程所用玻璃事宜及有关条款签订本合同,共同严格履行:
  
  一、货品名称、型号、数量、单价、总价:
  
  序号产品结构面积(M2)单价(元/ M2)总价(元)
  
  1
  
  2
  
  合计:
  
  备注
  
  1)本合同所订数量为暂定数,结算时按实际发货数量计算总价。
  
  2)异型面积实际面积计算;如需钻孔则钻孔费另计。以上价格为市内甲方本合同工地交货价格。
  
  3) 玻璃下单切裁率在85%以上。
  
  4) 所有产品和封样一样并采用南玻原片加工。
  
  5) 硅酮胶改为结构胶每平米加10元。
  
  6) 产品小于等于0.5平米的按0.5计算,大小片按大片面积计算。
  
  7) 异形按最小矩形面积计算。
  
  二、交货期:
  
  1)合同交货期起始时间约定:
  
  1. 自甲乙双方在本合同上签字盖章;
  
  2. 乙方收到甲方的合同订金;
  
  3. 甲方提供确认的不可变更的尺寸、图纸之日起计算。
  
  注:在执行合同过程中,若甲方提供尺寸、图纸超出合同约定加工质量标准,或超出乙方设备加工能力,则该批量交货期起始时间以甲乙双方最终确认后的不可变更的尺寸图纸之日起计算。
  
  2)合同交货期约定:
  
  (1) 在合同执行达到上述第1)条1、2款约定条件;
  
  (2) 甲方须在本合同签订后二日内提供经甲方确认的不可变更的尺寸和图纸并每页签上名字和日期,以及后续批次下单数量、下单时间(多批次下单)
  
  (3) 乙方按甲方下单批次送货,首批玻璃产品(约㎡)于日内开始交货,每批下单产品于日内交完(生产过程零星补片除外)
  
  (4) 如甲方不能在本合同签订后二日内提供经甲乙双方确认的不可变更的首批尺寸及图纸或不能明确后续批次下单时间、下单数量的,则本合同每批次交货期按日期后延。
  
  (5) 交货地点:遵义市中华路商业广场豪生大酒店工地
  
  收货人: 联系电话: 收货人: 联系电话:付款方式:
  
  甲乙双方合同签订后,1)每万货到工地结货款 ,订金在最后一批货款中扣除。(零星补片除外),最后补片(平米以上厂家免费送货)
  
  2)乙方必须提供专用的增值税发票
  
  3)货款支付: 电汇、现金。
  
  三、质量标准:
  
  1)玻璃质量标准符合国标。
  
  2)玻璃尺寸误差范围按国标要求。
  
  3)玻璃的平整度达到国标。
  
  四、验收:
  
  1)厂家第一批货需随附发货清单、《产品合格证》、《质量保证书》、玻璃检测报告和企业资料一式三份原件给施工方。
  
  2)厂家每一批货到甲方工地,由甲乙双方共同验货,检查玻璃规格、数量、外观。验收不合格的玻璃,经乙方核实后(甲方需提供不合格玻璃的投诉函及电子照片邮至,否则视为验收合格),不合格玻璃随下一批补回相同数量的合格品。
  
  五、 包装:采用 铁架 包装,每批货物上订有箱卡,标明楼层、规格、尺寸、数量等。
  
  六、 违约责任:
  
  1)若乙方未能按本合同要求及时供货造成工期延误的,逾期交货超过一周,从第8天起每天须向甲方支付逾期交货部分货款千分之三的违约金,但累计处罚违约金总额不超过合同总金额的5%.
  
  2)若甲方未能按合同规定及时付款,逾期付款一周,则从第8天起每天甲方须向乙方支付逾期交货部分货款的千分之三的违约金,但累计处罚违约金总额不超过合同总金额的5%.
  
  七、 不可抗力 :
  
  甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报 不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
  
  八、 争议的解决:
  
  凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议,双方均应友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向工程所在地提起诉讼。
  
  九、 其他事项:
  
  1)本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,均具同等法律效力。
  
  2)本合同有效期至双方履行完合同条款时自动失效。
  
  3)采用不粘胶标签,贴在玻璃右上角注明编号、楼层、规格、室内。
  
  4)丁基胶平直,不可有断裂第二道封胶均匀、饱满、平整,四周的拐角处要打胶饱满,外观干净、漂亮。
  
  5)玻璃清洗干净,四周上机精磨边,铝条采用“一次折弯”工艺各生产两片玻璃的叠差控制在最小范围。
  
  6)甲方需用的玻璃直接下单给生产厂家,其料单文书(电子邮件、传真件、临时手写料单)具有合同同等法律效力,
  
  7)乙方只负责核对数量和结款,材料的一切技术要求、下单、图纸、送货等一切跟施工方确认。
  
  材料确认人: 电话:
  
  8)所有材料价格必须甲方签字认可。
  
  甲方:
  
  乙方:
  
  甲方:
  
  乙方:
  
  甲方:(盖 章) 乙方:(盖 章)
  
  代表:________________________________ 代表:________________________________
  
  地址:________________________________ 地址:________________________________
  
  电话:________________________________ 电话:________________________________
  
  开户银行:____________________________开户银行 :________________________________
  
  帐号:________________________________ 帐号:________________________________
  
  上述文章中的内容就是我们为您带来的关于玻璃购销合同范本,希望能够帮助到您。签订合同的时候您一定要留意付款的方式、交货的地点还有检验商品质量等问题。签订合同后就会产生法律效力,

肋骨骨折与工伤鉴定标准是什么?
    对于一线工人来说,在工作岗位上会面临一些风险。在职工遭遇的工伤事故中,骨折算是非常普遍的一个。职工发生骨折后,应该在得到有效治疗后,通过用人单位申请工伤认定。只有通过工伤鉴定,才能明确赔偿金额,享受到工伤保险待遇。那么肋骨骨折与工伤鉴定标准是什么?下面请看我们给出的这篇文章。一、...

刑事案件申诉能成功吗
    不一定,要看提供的证据。不服终审判决的,有两种申诉途径:一是直接向上级人民法院申诉,提请法院启动再审程序;但需要提供能够证明原判决确属错误的证据方会启动;二是向同级人民检察院的申诉处提起申诉,申请检察机关启动审判监督程序抗诉;也需提供相应的证据。人民检察院刑事诉讼规则(试行)第五...

如何计算个人工资税怎么扣?
    如何计算个人工资税怎么扣? 每个月发工资的时候,您都会看到工资单里有一项扣费是:扣除个人工资税。随着收入的不断增加,扣除的税款也会有所提高。很多人都知道会有这一项扣费,但是具体的扣费方法以及对扣除金额的用途却知之甚少。接下来我们就给您讲一讲如何计算个人工资税怎么扣? 现行...

赠与合同的法定撤销权如何行使?赠与合同终止情形有哪些?
    赠与合同的法定撤销权如何行使?赠与合同终止情形有哪些? 一、赠与合同的法定撤销权如何行使? 赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人,受赠人表示接受赠与的合同。其中给予财产的一方为赠与人,接受财产的一方为受赠人。赠与合同属于无偿合同,其履行将导致财产所有权发生转移,因此,将要...

一、夫妻离婚财产放弃有效吗?
    一、夫妻离婚财产放弃有效吗? 自愿放弃婚内共同财产有效。在离婚协议中双方处分属于夫妻共同所有的财产,是双方真实意思表示,没有逼迫、威胁情形,是可以的,但条款需要明确、具体、严谨。 二、定义 法定夫妻共同财产是指在夫妻双方婚前或婚后未对夫妻财产作出约定或者约定无效的情况下,直...

关于取保候审的条件是什么?
    关于取保候审的条件是什么? 一、关于取保候审的条件是什么? 公安机关规定的可取保候审条件: (1)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的。 (2)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审,不致发生社会危险性的。 (3)应当逮捕的犯罪嫌疑人患有严重疾病,或者是正在怀孕,哺乳...

劳动争议仲裁上诉的前提是什么
    劳动争议仲裁上诉的前提是什么 一、劳动争议仲裁上诉的条件 劳动争议仲裁是指劳动争议仲裁委员会根据当事人的申请,依法对劳动争议在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决的一种法律制度,因此在仲裁中并不存在上诉的情况。上诉是专属于诉讼过程中的程序,所以劳动争议仲裁能够上诉需要在仲裁后向...

强奸罪与强迫卖淫罪的区别是什么
    强奸罪与强迫卖淫罪的区别是什么?(一)二者侵害的客体不同。本罪侵害的客体是社会道德风尚与公民的人身权利;而强奸罪侵害的客体是妇女的性自由权利。(二)二者侵害的对象不同。本罪侵害的对象既可以是女性,又可以是男性;而强奸罪侵害的对象只能是女性。(三)行为人的故意内容不同。本罪行为人的...

建设工程优先受偿权
    建设工程优先受偿权 建设工程优先受偿权(Priority of construction project)是指承包人对于建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿的权利,优先于一般的债权。《民法典》286条的规定:发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理...

跨国拐卖人口要判几年
    跨国拐卖人口处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。依据我国《刑法》第二百四十条规定,拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产: (一)拐卖妇...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G