Ͼ重庆市建筑工程施工合同范本是怎样的ʦ绰13951899110
重庆市建筑工程施工合同范本是怎样的
λãҳ  »  
 

重庆市建筑工程施工合同范本是怎样的

www.nj48.com Ͼͬʦ

    重庆市建筑工程施工合同范本是怎样的
  
  重庆市建筑工程施工合同范本
  
  发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)
  
  发包方经 年 月 日经过投标方式对 工程进行招标，经过现场议标，决定由承包方中标承建。为了明确双方权利和义务，本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则，根据国家《经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商达成如下协议。
  
  第一条 工程概况
  
  1、工程名称： 2、建设地点： 3、建筑面积(平方米)：
  
  第二条 承包范围
  
  1、 设计方案及报价书所包括的内容。
  
  2、中标范围未包括的工程内容：1、中央空调、电动感应门、电动卷帘门。2、地面砖、墙面砖材料。
  
  第三条 工程造价
  
  (一)本合同承包总造价为人民币 元(大写： 拾 万 仟 佰元整)包干价。其中：装修工程 元;土建工 程 元。
  
  (二)本合同承包范围外甲方要求增加装修内容，按实际增加工程量经审定后结算。
  
  第四条 工期
  
  (一)本合同总工程为日历天 60 天。(包括10天收费时间在内)
  
  (二)开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。 (三)如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并通过书面形式确定顺延期限：
  
  1、发包方在合同开工期前 2 天，不能交出施工场地、进场道路，施工用水、电源未按规定接通而影响承包方进场施工者;
  
  2、明确由发包方负责供应材料，设备、成品或半成品等，未能按双方指定日期进场，或向承包方交验时发现有缺陷，需要修、配、改、代换而耽误施工进度者;
  
  3、因设计变更而增加工程量者;
  
  4、一周内，非乙方原因一次连续停水停电达4小时(含4小时)，累计超过8小时者;
  
  5、未按合同规定拨付预付款、工程款、代购材料价差款而影响施工进度者。
  
  第五条 材料、设备供应方式和价格
  
  中央空调、电动感应门、电动卷帘门由甲方采购安装，地面砖、墙面砖材料由甲方采购，其余材料由乙方采购。 第六条 双方责任 (一)发包方：
  
  1、办理土地往用、青苗、树木的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的)并提供的关隐蔽障碍物资料。
  
  2、在开工前1天做好建筑红母鸡外的“三通”和红线以内的场地平整;按审定的施工组织设计或施工方案，提供红线图以内距离建筑物不大于50米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费。并负责红线外道路的维修。
  
  3、根据施工地区供水、供电、电力、水压情况，采取措施满足用水、用电需要。
  
  4、按规定提供必要的施工用地，办理红线外的临时用地及临时占用道路、爆破及临时铁道专用线接岔等许可证，并承担上述所发生的费用。
  
  5、于本合同签订后1天内(以收签最后一张图纸日期为准)向承包方提供完整的建筑安装施工技术资料1套。
  
  6、确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标志水准点和座标控制点。
  
  7、发包方需要交变更设计时，应提前15天办理好工程变更和修改设计手续。
  
  8、派驻现场代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程进行监督检查。负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收，工程进度拨款签证和其它必须的签证。
  
  9、组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合发包方办好竣工决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。
  
  (二)承包方：
  
  1、编报施工组织设计和施工方案，施工总进度计划、材料、设备、成品、半成品进场计划，用水、用电计划，开竣工通知书，隐蔽工程验收单等，并及时送发包及有关单位。
  
  2、于每月月末后1天内向发包方报送次月月度施工计划、属发包方供应的材料、设备需有计划和当月工程进度月报(包括工程量、工作量和形象进度)。如不按时报送，发包方不予支付工程进度款。
  
  3、做好施工组织管理，保持现场的清洁，道路畅通，器材的堆放整齐，并及时清除建筑垃圾，作到文明施工。
  
  4、交工工程须将门窗、玻璃、地面打扫干净、厕所、厨房的下水，污水道清理干净，做到窗明地净，工完场地清。
  
  5、工程竣工后清理现场(包括建筑物周围2米内和堆到2米外)的余土及其它施工堆积物。
  
  6、乙方必须采取切实可行的施工措施保证施工安全，施工期间如发生安全事故，由乙方承担全部责任。
  
  第七条 工程质量和检查验收
  
  1、质量等级：工程质量达到合格。
  
  2、优质等级的补偿。
  
  3、工程竣工验收，应以施工图纸、图说、交底纪要、设计更改通知，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
  
  4、施工中承包方根据发包方要求，应及时提供关于工程质量的技术资料，如材料，设备合格证，试验、试压、测试报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和发包方同意签证后，方得代表施工。
  
  5、承包方必须健全质量检查制度，在施工现场设专(兼)职质量安全检查员，做好自检记录。
  
  6、凡隐蔽工程，由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知发包方检查验收。发包方接书面通知后1小时内应到现场检验，认可签证后方可进行下一工序施工。发包方未按时检查验收，承包方经质检部门检验确认合格后，即可隐蔽续施工，发包方事后应予承认并补签手续。如发包方事后提出异议，经复查合格者其费由发包方负责;不合格者由承包方负责;因此而造成损失由责任方负责，工期相应顺延。
  
  7、电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后，必须按照有关规定进行技术检验。属于单位试车，由承包方负责进行。投料负荷试车和联动无负荷试车，由发包方负责进行。无论由谁负责试车，双方均应互相配合，共同进行。
  
  试车中需要的动力、油料、燃料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等，由发包方提供，其费用包括在定额内的，由承包方负担，定额内未包括的，由发包方负担。
  
  8、设备安装工程，由承包方会同发包方将已完工工程(设备基础)向安装单位办理中间交工手续，并作为竣工验收的依据。
  
  9、工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书。经双方协商确定时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收，验收合格后，双方签具交工验收证书，并将工程移交发包方管理，如发包方拖延接收，其保管费用和因此造成的损失由发包方承担。
  
  交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，应分清责任，属施工原因造成的按双方验收进商定的时间内由承包方负责修好，再进行检验，竣工日期以最后检验合格日期为准。
  
  10、已竣工工程，在交工前由承包方负责保管，未办理交工验收，发包方不得动用，否则视同交验，由于承包方原因应交而不交房屋者，除按拖延工期条款处理外。并赔偿因此而造成的经济损失。
  
  11、工程交工验收后，按建设部有关规定，土建工程保修为一年，采暖工程为第一个采暖期，水电保修期为半年，住宅工程屋面保修三年，保修证明书在交工验收后由承包方发给发包方。
  
  对因施工造成的质量问题发包方应书面通知承包方的约期进行修理，如承包方拒不修理，发包方好可动用预留1%的保修款，超支部份应由承包方承担。
  
  第八条 施工图纸修改
  
  1、发包方交付的施工图纸和说明以及各种技术资料，均为施工的有效依据，发包方、承包方不得擅自修改。
  
  2、施工图的重大修改变更，必须经原批准主管机关批准，设计单位同意，并提前15天办理设计修改议定单，经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数同，并作为本合同的补充文件。
  
  3、修改部份的工程费用，按发生时有关定额结算，由承包方编制，发包方认可，确定增减造价。
  
  4、当修改属于设计错误，设备变更，面积(容积)增加，结构改变，标准提高，工艺变化，地质与设计不符合或承包方原因时，其发生的费用增减(包括返工损失，停工、窝工，人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失)由责任方负责。
  
  5、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，经发包方设计单位或有关技术部门同意采纳实施其节约价值，按国家有关规定分配。
  
  第九条 工程款支付
  
  工程完工经竣工验收合格后7日内甲方一次性支付工程总价款与乙方。
  
  第十条 奖与罚
  
  1、工程提前或拖延的奖罚。
  
  按合同工期提前竣工者，每提前一天，由发包方按承包总造价的万分之 (或人民币 万元)奖给承包方，反之延误工期，亦按提前工期的奖励比例照罚承包方。
  
  2、工程质量的奖励与罚款：
  
  质量的优劣由市(区)建筑工程质量监督站认证。奖罚建筑面积计算，优良工程按工程总造价的 %奖励;合格工程不奖不罚;不合格工程，属承包方原因造成的，除承包方返修达到合格标准外，每平方米罚款 元。(不实行质量奖罚的不执行此条)。
  
  第十一条 其它
  
  1、不论新、改、扩建工程承包方在易燃、易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近。以及临街交通要道、人行通道旁施工时，必须采取严格的防护措施，发包方应负责提供技术资料和防护要求，并承担其措施费用;承包方负责提出设施方案，并报送发包方和有关部门审查备案。如承包方防护不力而发生安全事故，由承包方承担事故责任和因此而造成的一切经济损失。
  
  2、专业工程质量需分包时，应按有关管理规定办理，并及时向发包方及有关单位报送分包合同。
  
  第十二条 本合未尽事宜，经双方协商签订补充协议，与本合同有同等法律效力。
  
  第十三条 在合同执行中，双方发生争议，应及时协商解决，协商无果或当事人不愿通过协商解决的，双方约定可向 经济合同仲裁委员会审请仲裁或向人民法院起诉(选择其中一项)。
  
  第十四条 本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验、结清工程尾款，保修期满后，自然失效。
  
  第十五条 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，双方签章生效，均有同等效力。
  
  合同订立时间： 年 月 日
  
  发包方：(章) 承包方：(章)
  
  地 址： 地 址：
  
  法定代表人： 法定代表人：
  
  委托代理人： 委托代理人：
  
  电 话： 电 话：
  
  电 挂： 电 挂：
  
  开户银行： 开户银行：
  
  帐 号： 帐 号：
  
  综上所述，重庆市建筑工程施工合同范本，主要是对工程概况、奖与罚、工程款支付、 施工图纸修改、材料、设备供应方式和价格等进行了规定，为了明确双方权利和义务，本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，达成协议

法院对离婚案件的内部判决标准的内容是什么
    我们在下文为您简要分析一下法院对离婚案件的内部判决标准，希望对您有所帮助。 一、法院对离婚案件的内部判决标准的内容是什么 如何认定夫妻感情确已破裂，是准予离婚的标准 (一)夫妻感情尚未破裂，判决驳回诉讼请求的情形： 1、 第一次起诉离婚，被告表示不同意离婚，没有原则性矛盾...

一、婚烟法关于夫妻共财产的范围是怎么规定的?
    一、婚烟法关于夫妻共财产的范围是怎么规定的? (1)工资、奖金 (2)生产、经营的收入 (3)知识产权的收益 (4)继承或赠与所得的财产，但是遗嘱或者赠与合同中确定只归夫或妻一方的财产除外 2、《婚姻法》解释二第十一条规定:婚姻关系存续期间的下列财产属于夫妻共同财产 ...

土地使用证的用处
    土地使用证的用处 一、什么是土地使用证 土地使用证是确认土地使用权的法律凭证。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》，国家依法实行土地登记发证制度。依法登记的土地所有权和土地使用权受法律保护，任何单位和个人不得侵犯。土地登记内容和土地权属证书式样由国务院土地行政主管部门统一规...

行政拘留的上诉期限是多久？
    行政拘留的上诉期限是多久?行政拘留的上诉期限是6个月，对公安机关作出的行政处罚决定不服的，可以在六个月内提起行政诉讼。因行政拘留时间太短，建议当事人以提出行政复议为宜。《行政诉讼法》第四十五条　公民、法人或者其他组织不服复议决定的，可以在收到复议决定书之日起十五日内向人民法院提起...

没有欠条怎么还钱？
    没有欠条怎么还钱？ 现在不用写欠条的双方都是亲朋好友，也就是熟人，但也很容易出现不还钱的现象，碍于是熟人和没有欠条不好意思去要求对方还钱，那么没有欠条怎么还钱?我们在下文为您简要分析一下，希望对您有所帮助。 一、没有欠条怎么还钱? 1、如果有欠钱事实，那你可以直接去催还欠款...

可以证明家庭暴力的有效证据有哪些
    可以证明家庭暴力的有效证据有哪些虽说《婚姻法》中明确规定了家庭暴力行为属于法定的离婚过错行为，在这样的情况下一方向法院起诉离婚的，往往都会认定夫妻之间感情破裂，在调解无效的情况下最终判决夫妻离婚。但此时也要有实际证据证明家庭暴力行为的存在才行，那究竟这方面的证据都有哪些呢?我们一...

有名合同都是什么合同，有多少种？
    有名合同都是什么合同，有多少种？有名合同指的是在我国《民法典》已有规定的合同种类，并且在法律条文中已经规定了这些合同签订时的注意事项以及成立或生效的要件，那么我国相关法律规定的有名合同是哪些呢？今天我们就为您讲解有名合同都是什么合同，它们具体的内涵是什么。 有名合同的种类及内涵：...

夫妻离婚共同财产分割是怎样的
    随着人们法律意识的普遍提高，对自身利益的保护程度也越来越大，尤其是在夫妻离婚关于财产分割的时候，双方都想为自己争取更多的利益。那么夫妻离婚共同财产分割是怎样的呢?现在，我们将在下面的文章中就该问题做详细的阐述，希望能帮助您解决相关的法律问题。根据我国法律规定，夫妻财产约定在夫妻财...

一、离婚自愿放弃财产需要签什么?
    一、离婚自愿放弃财产需要签什么? 离婚自愿放弃财产需要签自愿放弃财产协议，并就相关情况进行说明认定。首先，要分清个人财产、夫妻共同财产和家庭共同财产。次之，坚持男女平等，保护妇女、儿童的合法权益，照顾无过错方，尊重当事人意愿，有利生产、方便生活的原则，合情合理地予以解决。 ...

公司法中保护中小股东利益的规定有哪些
    公司法中保护中小股东利益的规定有哪些？根据我国公司法的相关规定，股东是公司的所有人，股东大会是公司的最高权力机构，而公司股东根据其股本数额和持股数量也有着大股东、小股东之分，而且股东对公司的控制和决策权又主要取决于股东持股份额的多少，因此，在公司中往往说了算的是那些大股东，但公司...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G