南京编织袋购销合同模板是什么样的?律师电话13951899110
编织袋购销合同模板是什么样的?
您的位置:首页  »  
 

编织袋购销合同模板是什么样的?

www.nj48.com 南京合同律师

    编织袋购销合同模板是什么样的? 编织袋购销合同
  合同编号:需方(甲方) :
  签订地点:供方(乙方) :
  签订时间:年 月 日
  甲乙双方根据《民法典》等相关法律法规的规定,经双方协商一致, 达成如下条款:
  一、产品名称 规格 单价 数量 金额 品名 规格(cm) 单价(元) 数量 金额 备注 聚丙烯 编织袋 聚丙烯 编织袋 合计:
  二、质量标准 符合塑料编织袋 GBT/8946-1998 国家质量标准,同时还需满足如下质量要求:
  1、允许装载质量: 公斤颗粒料
  2、规格:有效长度 cm,有效宽度 cm, 经纬向拉断力 N
  3、编制密度:
  4、重量:内覆膜 后总重必须达到 g
  5、缝合:不允许出现脱针、断线、未缝住卷折现象,缝底向为双折
  6、切边:不允许出现散边
  7、耐热性:无粘着、烙痕等异常现象
  8、耐跌落性: 正常装料过程中有跌落现象出现时无破裂, 包装内化肥无漏失
  9、标志: 产品包装上印有的甲方向乙方说明的的字样及图案必须清晰、无误
  10、包装:每大捆500条,其中每小捆各100条
  11、满足环保要求,包装袋可自动降解,对动物及环境无污染
  三、送货时间和送货地点:最迟不得迟于 年 月 日前到货,地点:乙方运至甲方公司仓库,同时提供税票。
  四、验收:
  1、验收方式:收货时甲方抽样检验,若发现有不符合本合同第四百六十四条约定质量标准的,乙方须承担本合同约定的违约责任
  2、在甲方使用过程中发现不符合第四百六十四条质量要求的产品,乙方除须承担本合同约定的违约责任,同时还应负责调换或赔偿,过程中产生的费用由乙方承担。
  五、付款方式:货款的支付时间:____________; 货款的支付方式:_____
  六、违约责任: 甲乙双方应严格按照合同的要求履行各自的义务,若乙方提供产品不符合同第四百六十四条约定质量标准的,乙方须承担合同总价款20%的违约金。若乙方逾期到货的每逾期一日承担总价款 2%的违约金。
  七、合同生效时间:自双方签字盖章之日起生效,自合同义务全部履行结束之后终 止。
  八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,同时双方协商一致可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。诉讼争议的管辖权法院为签约地法院。
  需方(甲方):供方(乙方):
  法定代表人:法定代表人:
  委托代理人:委托代理人:
  电话: 电话:
  日期: 年 月 日
  因为建筑工地对编织袋需求量很大,所以施工单位要认真对待购销合同的签署。施工单位采购部门要在合同中对编织袋采购数量、价格、标准、交货期等信息作出明确的说明,并且要写清供应商的职责。以上就是我们整理的编织袋购销合同模板的相关内容。

·外商投资股份有限公司的设立条件是什么?
    外商投资股份有限公司的设立条件是什么? 一、外商投资股份有限公司是不是必须是外商独资? 外商投资股份有限公司是指全部资本由等额股份构成,股东以其所认购的股份对公司承担责任,公司以全部资产对公司债务承担责任,中外股东共同持有公司股份,外国股东购买并持有的股份占公司注册资本25%以...

·制定合同免责协议的相关要求有哪些?
    制定合同免责协议的相关要求有哪些?甲乙两方在签订合同时,为了保障自己的合法权益以及减少不必要的纠纷,一方会就某些内容做出免责说明。但我们知道免责条款不能随意添加,必须符合一定的要求。那么制定合同免责协议的相关要求有哪些呢?下面我们就来为您解答。 制定合同免责协议时的要求 1...

·挪用公款三个月归还的算犯罪吗?
    一、挪用公款三个月归还的算犯罪吗? 一般不会追究刑责。 《中华人民共和国刑法》第三百八十四条规定:国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或...

·非法出租、出借枪支罪的量刑标准
    1、非法出租、出借枪支罪的法律规定 [刑法条文] 第一百二十八条 违反枪支管理规定,非法持有、私藏枪支、弹药的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。 依法配备公务用枪的人员,非法出租、出借枪支的,依照前款的规定处罚。 依法配置枪支的人...

·国家机关劳动关系
    国家机关劳动关系国家机关劳动关系 我国《劳动法》于1994年7月5日通过,1995年1月1日施行,1995年8月4日当时的劳动部印发了《关于贯彻执行<中华人民共和国劳动法>若干问题的意见》,其中规定,“国家机关、事业组织、社会团体实行劳动合同制度的以及按规定应实行劳动合同制度的工...

·逾期交房违约责任怎么承担
    根据我国法律的规定,在交易中任何一方违约的都需要承担违约责任,所以在购房活动中,若开发商违约则需要承担违约责任。那么,开发商逾期交房违约责任怎么承担呢?详细内容,请跟随我们一起在下文中进行了解。 一、逾期交房违约责任怎么承担 根据有约定按照约定处理,没有约定按照法定处理的原则...

·女职工保护主要包括哪几个方面?
    女职工保护主要包括哪几个方面? 虽然我国提倡男女平等,但是在现实生活中,女性由于力量比较薄弱等原因,相比较于男性职员,依旧处于弱势地位,为了更好的保护女性的权益,我国立法机关制定了不少保护性的法律规范,根据这些诶规范,女职工保护主要包括哪几个方面? 一、女职工保护主要包括哪几...

·离婚房产有贷款怎么办理手续
    在办理离婚时,通常会遇到不少与房产相关的问题。在现今生活中,人们常常通过贷款的形式来购买房子,通过贷款减轻一定的资金压力,等日后再慢慢偿还。但是,这使得在需要办理离婚时会出现其中有的房屋仍存在贷款未还清的情况,由此就引申出了离婚房产有贷款怎么办理手续的问题。下面为您介绍一下这个问...

·商标权包括哪些权利
    商标权包括哪些权利商标所有人在成功的申请了注册商标后,就会成为商标权人,此时享有一定的权利,同时也需要履行一定的义务。那么您知道商标权包括哪些权利吗?我们整理了相关资料,将在下文中为您做详细解答。 一、商标权包括哪些权利 1、占使用权。商标一经国家商标管理机关核准注册,商标权人...

·抢劫罪与敲诈勒索罪的异同
    一是犯罪目的和罪过形式相同。这是抢劫罪与敲诈勒索罪在主观方面上的相同之处。即两罪的目的都是非法占有公私财物。并且都是直接故意犯罪。此案被告人的目的就是“抓赌弄钱”,非法占有公私财物的恶劣目的昭然无疑。
     二是侵犯的客...

合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
扫一扫加微信
专项服务
  • 南京合同律师网
    Copyright © 1995-2015
    电话:025-84110110,13951899110
    地址:南京市汉中门大街1号汉中新城11楼G座