Ͼ人防工程合同范本是计么 我国法律规定ʦ绰13951899110
人防工程合同范本是计么 我国法律规定
λãҳ  »  
 

人防工程合同范本是计么 我国法律规定

www.nj48.com Ͼͬʦ

    人防工程合同范本是计么
  
  我国法律规定，一些符合条件的地下商场、地下教室、地下台球室等民用建筑是应当修建防空地下室的，为了兼顾平时使用，更好地利用空间。当事人双方应当签订《人防工程合同》，下面是人防工程合同范本，供您参考。
  
  
  人防工程合同范本
  
  发包方(以下简称甲方)：_________
  
  承包方(以下简称乙方)：_________
  
  第一条　工程项目
  
  1、工程名称：_________;工程地点：_________;承包范围：_________;金额：_________.
  
  2、工期：
  
  (1)开工日期：在合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。
  
  (2)竣工日期：通过_________市人防办有关职能部门验收，正常交付使用的日期。
  
  3、质量等级：严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装，符合国家及_________市人防的规定，达到优良标准。
  
  4、合同价款：包干总造价为人民币：_________元;大写：_________元整(含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金)。
  
  5、承包方式：本工程采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价，包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过_________市人防办验收等全部手续，并承担一切费用。
  
  6、按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内，由乙方向有关部门和单位支付。
  
  第二条　合同文件组成及解释顺序
  
  1、协议条款：_________.
  
  2、工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。
  
  3、洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。
  
  4、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
  
  5、国家法律、法规、部门条例及与合同有关的_________市政府部门的文件。
  
  第三条　图纸
  
  本工程施工所需全部图纸由乙方提供，并向甲方提供四套图纸。
  
  第四条　甲方驻工地代表
  
  甲方委派专人为驻工地代表，监督检查工程质量、进度及其它事宜，若甲方代表易人，须提前通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。
  
  第五条　乙方驻工地代表
  
  1、乙方任命的驻工地总负责人或总代表，应书面通知甲方及监理公司，甲方或监理公司给予的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。若乙方代表易人，须提前七天通知甲方及监理公司，其后任必须继续承担前任应负的责任。
  
  2、甲方代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交监理公司及甲方代表，监理公司或甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
  
  第六条　甲方权利义务
  
  1、甲方有权根据设计单位的意见和有关主管部门的要求，向乙方提出调整或变更本合同产品的数量或型号。变更后按本合同第九条款进行履行。
  
  2、甲方须在地下室底板完成前一个月，通知乙方安排人防门制作、安装，在计划时间内甲方可根据施工进度，要求乙方派人到现场，协商进场施工的配合问题。
  
  3、甲方有权对乙方现场安装施工的卫生、质量、安全进行监督和管理。
  
  4、甲方须向乙方提供安装施工用的水、电及现场可提供的临时配合设备支撑材料等。
  
  5、现场施工协调由甲方负责。
  
  6、甲方须向乙方提供地下室人防报批图壹份;完工后，由乙方通知有关单位验收人防门，甲方派人参加。
  
  7、甲方须按乙方提供的技术交底资料委托土建施工单位在剪力墙扎筋时预留人防门安装的所需的门洞。
  
  第七条　乙方权利义务
  
  1、乙方须按甲方的工程所需，向甲方提供现场施工有关技术交底资料及施工图纸。
  
  2、乙方应在甲方有效通知期内进场配合施工，如因场地或环境条件不具备的，必须通知甲方，并做出协商处理。
  
  3、如因设计单位和人防主管部门的要求，甲方提出合同产品数量、型号须调整或变更，且符合人防规范的，乙方按实际情况积极配合甲方，给予协商办理补充协议。
  
  4、乙方有义务向甲方施工现场提供有关安装施工配合的技术指导服务。
  
  5、乙方进场施工，须遵守甲方现场的卫生、安全和文明施工管理规定，如有因违反规定造成的工程、财产损失和人身伤害的责任事故，一切责任及其发生的费用由乙方承担。
  
  6、乙方须按甲方审定的施工方案进行施工，人防门工作吊环由乙方提供具体要求和做法，由甲方在施工中预埋或委托土建方安装。
  
  7、乙方须确保人防门的安装一次性通过人防办的验收，并协助甲方办理人防工程验收的有关工作。
  
  8、乙方应按照与甲方协商一致的施工计划及甲方的要求进行施工，确保按期完工。
  
  9、乙方应做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通。
  
  10、施工中发生的一切安全事故，除甲方人员自身责任外，均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方和建设主管部门。
  
  11、工程竣工后清理现场，做到工完场清。
  
  第八条　工程质量等级
  
  执行国家及_________市人防办规定的技术标准，质量达到优良。
  
  第九条　合同价款调整
  
  1、合同价款为大包干合同价款，不会因施工过程中人工、材料价的变动作任何调整。有下列情况之一者可作调整;
  
  (1)甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证。
  
  (2)甲方代表签认的工程量的增减。
  
  2、上述情况发生后，由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核后，确定合同价款的增减。结算价款在本合同1.1条款列明有的按条款执行，条款中没有列明的按_________省人防办文件进行结算。
  
  第十条　工程款支付
  
  1、合同签订后，甲方在乙方进场前二个月向其发出生产通知书，甲方即支付合同总额的10%给乙方作为备料款。
  
  2、在乙方进场完成安装门框后的三个工作日内，甲方支付到合同总额的40%给乙方作为工程进度款。
  
  3、在乙方进场完成安装门扇后的三个工作日内，甲方支付到合同总额的80%给乙方作为工程进度款。
  
  4、经人防办验收合格后的三个工作日内，甲方支付到合同总额的_________%给乙方，乙方同时提交地下室人防门验收合格证。
  
  5、余款_________%待保修期满后三日内支付。
  
  6、乙方在每次要求支付合同款时(条款 2、 3、 4)应先向甲方提出书面付款申请。
  
  第十一条　材料、设备供应
  
  本工程全部材料、设备由乙方自行采购，供应至本工程工地现场。
  
  第十二条　设计变更
  
  1、乙方不得随意提出对原设计进行修改或变更，若因特殊情况必须对原设计进行变更修改，须经甲方同意。
  
  2、甲方对原设计进行变更，须在乙方施工前通知乙方，向乙方发出书面变更或修改通知，乙方按通知进行变更。
  
  3、由乙方施工质量问题导致修改或变更而发生的费用，均由乙方负担，工期不予顺延。
  
  第十三条　竣工验收
  
  1、甲乙双方应以_________市人防办等主管单位验收合格为准。乙方除负责乙方工程范围内的内容经_________市人防办有关职能部门验收合格外，同时应协助办理有关人防工程的验收，如乙方工作范围内的内容验收不合格需整改，所发生的所有整改费用及检验费由乙方支付。如非乙方工作范围内的内容验收不合格需整改，所发生的整改费用及检验费用不包含在本工程合同造价内，所影响的工期顺延。
  
  2、竣工日期为人防门安装完毕并通过_________市人防办等有关部门竣工验收合格的签认日期。
  
  第十四条　竣工结算
  
  乙方在向甲方递交竣工验收报告时，应同时向甲方提交全套竣工资料三套和竣工结算报告、完整的结算资料，甲方审定后的结算书作为结算工程款的有效依据。
  
  第十五条　保修
  
  1、保修期限：以工程竣工验收合格起计为_________年。
  
  2、保修责任范围：除甲方使用过程人为损害、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外均属乙方保修责任范围。
  
  3、保修内容包括：合同价款(含补充合同价款)所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。
  
  4、保修费用：由乙方支付。
  
  5、保修期间，乙方应在接到甲方通知后即派人修理。
  
  第十六条　违约
  
  1、违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿，违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期顺延;乙方违约，工期不得顺延。工期每延误一天，乙方向甲方支付_________元罚金。
  
  2、违约金的标准：合同履行中的任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除承担赔偿由此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付工程款的10%的违约金。
  
  3、赔偿经济损失的范围：
  
  (1)甲方代表不按合同约定履行自己的各项义务、发生其它使合同无法履行的行为而导致乙方经济损失。
  
  (2)乙方不按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。
  
  4、损失的计算方法：实际直接损失加实际间接损失。
  
  5、除非双方协议将合同终止，或一方违约使合同无法履行，违约方承担前述违约责任后仍必须继续履行合同。
  
  6、因乙方原因终止合同时，甲方有权决定是否接受与本工程有关的属于乙方在现场的一切设施、材料、设备和器件的权力。
  
  7、甲方违约责任：甲方未能按照合同的规定履行义务，出现以下情况的，其损失由甲方承担，工期顺延。
  
  (1)不按期提供施工场地、接通水、电源。
  
  (2)图纸变更未及时在乙方施工前一个月送给乙方。
  
  (3)不按工期支付工程款。
  
  (4)因工程设计变更，使已完成的工程拆改。
  
  (5)逾期组织验收。
  
  (6)不按商定的施工计划进行通知。
  
  (7)甲方应按本合同第十条进行付款，如超过付款期限，乙方的交货日期顺延，超过一个月不付款，乙方有权拆回原交货物，一切责任由甲方负责。
  
  (8)其它甲方原因造成的。
  
  8、乙方违约责任：乙方不按本合同的规定履行义务，出现以下情形的，其损失由乙方承担，工期不得顺延，并承担由此给甲方造成的一切损失。
  
  (1)不按甲方有效通知的要求及时进场配合施工，造成甲方其它项目及总的工期延误的，每延误一天向甲方支付_________元违约金，造成自身工期的延误不予顺延。
  
  (2)不能确保人防门的验收一次性通过，而使得本项目的人防验收工作受阻，并导致本工程总工期延误，则需承担由此引致的甲方的一切损失。
  
  (3)在无特殊原因、甲方施工条件允许、设备条件完善条件下，乙方不按计划或协议期限交货或安装的，乙方每延期一天，交纳_________元违约金给甲方。
  
  第十七条　安全生产
  
  1、乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。
  
  2、若发生重大人身伤亡事故及财产损失，乙方应严格按规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件，由责任方承担全部经济及法律责任。
  
  第十八条　合同的生效与终止
  
  1、本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖法人单位印章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。
  
  2、本合同在执行过程中未尽事宜，经双方协商后可另行签订补充协议或按《中华人民共和国合同法》的有关条款规定执行。
  
  第十九条　合同份数
  
  本合同正本一式两份，由甲、乙双方各持一份。副本一式四份，甲、乙双方各持二份，均具同等法律效力。
  
  发包方(公章)：_________　　　　　　　承包方(公章)：_________
  
  法定代表(签字)：_________　　　　　　法定代表(签字)：_________
  
  签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________
  
  _________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日
  
  综上所述，在修建人防工程前，各方当事人应当签订《人防工程合同》，以保证人防工程的有序进行，避免当事人因人防工程产生纠纷，上述人防工程合同范本包括了工程款支付、甲乙双方的权利义务、违约责任、安全生产等方面内容。希望对您有所帮助。

劳动合同订立的主体有什么要求
    是不是任何一个人都是可以与单位签订劳动合同的呢?可能大多数的人都是这样认为的，但其实不然。就劳动合同订立的主体，我国有严格的规定，只有具有劳动者主体资格的人才能签订劳动合同。那一般情况下劳动合同签订的主体都有哪些?以下是具体介绍。 劳动合同订立的主体，是指谁有权订立劳动合同。具体...

离婚判决书多久能下来？
    离婚判决书多久能下来？ 一、离婚判决书多久能下来？ 离婚判决书，一审判决书送达15天后，双方当事人均未上诉的，即告生效。生效的法律判决书具有强制执行力，受法律保护。判决书是在双方发生争议且协商无法解决时，通过法律的权威来强制调节社会关系的一种方式。因此，在一方拒绝执行时，可以...

租房到期联系不上房客，怎么办
    一说起房东，我们的脑海里不免出现一个包租婆的形象;但是房东有时也难免被房客刁难。比如租房到期联系不上房客，那怎么办呢?房东你先别慌，我们来看看这样的问题应该怎样解决。我们在下文为您详细的解答了这方面的知识。 租房到期联系不上房客，怎么办 首先，合同到期后，承租人联系不上，等于...

房子被违法强拆时不在现场没有保留证据，怎么办？
    一、房子被违法强拆时不在现场没有保留证据，怎么办?　　房屋被违法强拆不在现场没有保留证据的，可以通过收集证人证言等来作为证据起诉对方，必要时可以委托律师介入。　　《国有土地上房屋征收与补偿条例》第三十条　市、县级人民政府及房屋征收部门的工作人员在房屋征收与补偿工作中不履行本条例规...

新婚姻法孩子抚养权的规定
    新婚姻法孩子抚养权的规定 《婚姻法》第三十六条：父母与子女间的关系，不因父母离婚而消除。离婚后，子女无论由父或母直接抚养，仍是父母双方的子女。 离婚后，父母对于子女仍有抚养和教育的权利和义务。离婚后，哺乳期内的子女，以随哺乳的母亲抚养为原则。哺乳期后的子女，如双方因抚养问题发...

预告登记就是在签订房屋买卖合同之前，为例开发商对已经出售的商
    预告登记就是在签订房屋买卖合同之前，为例开发商对已经出售的商品房抵押贷款或者作为他用时的预告登记，您一定会想知道预告登记费用是多少，那么您又是否知道预告登记的流程呢？下面的我们就为您整理编辑有关预告登记的相关知识。 一、预告登记费用 预告登记费也叫抵押登记费，即房屋抵押登记费...

交通事故责任是怎么认定
    交警处理交通事故的时候，不可避免的需要对事故的责任作出认定，当事人根据认定的结果才能实际承担相应的赔偿比例。但您知道交通事故责任是怎么认定吗?由于认定的结果关系着赔偿的比例，因此一定要引起重视。下面就让我们来为你做详细解答吧。 一、交通事故责任是怎么认定 交通事故责任认定是指...

抵押合同有什么条款 抵押合同无效的情形有哪些
    抵押合同有什么条款 抵押合同无效的情形有哪些 一、抵押合同有什么条款 设立抵押权，当事人应当采取书面形式订立抵押合同。 抵押合同一般包括下列条款： 1、被担保债权的种类和数额; 2、债务人履行债务的期限; 3、抵押财产的名称、数量、质量、状况、所在地、所有权归属或者使用权归属;...

新公司法实收资本帐务处理的规定是什么?
    新公司法实收资本帐务处理的规定是什么？一、新公司法实收资本帐务处理的规定是什么实缴制在一定程度上降低了开办公司的门槛和成本，但是由此又给财务人员出了一道难题，认缴制下实收资本该怎么进行账务处理？目前在会计人员中，有这么几种账务处理意见：收到首缴注册资本时：借：银行存款，贷：实收资...

离婚南方支付抚养费吗？
    我国法律规定夫妻双方离婚，一方抚养子女，另一方就要承担生活、教育的抚养费。其中关于抚养费的金额多少问题在法律上是有标准规定的，夫妻双方在离婚时就应该进行协商解决，如果协商不下的，再由法院进行判决处理。那么离婚南方支付抚养费吗？ 一、离婚南方支付抚养费吗？   《婚姻...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G