Ͼ土方工程劳务合同怎么写？ʦ绰13951899110
土方工程劳务合同怎么写？
λãҳ  »  
 

土方工程劳务合同怎么写？

www.nj48.com Ͼͬʦ

    土方工程劳务合同怎么写？
  由于国家法律的制定，促使我们国家的经济活动在法律规定的范围内进行。因此，我国的一些经济活动都会关系到合同的签订。用此来保证我国的经济活动能够充分遵守法律进行。但是在具体的经济活动进行时，关于合同的签订还是有一些问题需要我们去解决。那么，土方工程劳务合同怎么写？
  
  一、土方工程劳务合同怎么写？
  
  发包人：（以下简称甲方）
  
  承包人：（以下简称乙方）
  
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，签订本合同。
  
  第一条 合同内容与承包方式
  
  一、工程名称： 土石方工程
  
  二、工程地点：
  
  三、工程范围： 范围内的土石方工程。
  
  四、工作内容：
  
  1、工程范围内的清表，包括林木砍伐、树兜挖除及灌木、杂草、农作物、垃圾清理等内容，所有清表垃圾均需外运弃置。
  
  2、场内土石方平衡。
  
  3、基坑/地下室土石方开挖、装运、回填。
  
  4、石方爆破或机械处理。
  
  5、淤泥、流沙的开挖、清运。
  
  6、多余土石方外运。
  
  五、承包方式：
  
  1、本工程采用清单综合单价包干的形式，在承包范围内以包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包协调各类外部关系、包验收合格、包市场风险、包税金、包利润、管理费、规费、检测费用的形式由乙方承包。
  
  2、如本工程需采用爆破，则由乙方负责办理爆破许可证等相关工作并承担相关费用。
  
  3、如本工程需办理外运弃置或外购土石方等手续的，则由乙方办理相关的手续并承担相关费用。
  
  第二条 工期要求：
  
  一、开工日期：暂定 年 月 日进场施工，具体开工日期以甲方下发的开工令为准。
  
  二、合同总工期： 日历天。乙方需在总工期期限内完成合同约定的所有工作，并完成所有设备离场工作。本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日在内。
  
  三、节点工期： 。
  
  四、甲方可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行分段施工，乙方需无条件的按甲方现场管理代表下发的分段施工指令组织施工。
  
  五、因甲方原因或不可抗力原因导致工期延误的，经甲方确认后，相应工期予以顺延。
  
  第三条 施工技术要求
  
  一、按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法律、法规要求和设计要求组织施工。
  
  二、施工技术要求详见本合同附件3。
  
  第四条：验收标准
  
  一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格；
  
  二、施工质量验收按附件3《土石方工程施工技术要求》执行。
  
  三、其它条款按通用条款第12条执行。
  
  第五条 合同价
  
  一、合同暂定总价： 。
  
  二、计价方式：综合单价包干，暂定工程量，按乙方实际完成的合格工程量据实结算。
  
  三、包干单价及暂定工程量详见附件1。
  
  第六条 工程量计算
  
  一、计量依据：本工程开挖前的原始地形图以甲方、乙方签字认可的测量数据为计量依据；各施工区段完工后以甲方、乙方、场地接受方三方签字认可的测量数据为计量依据。
  
  二、甲方指定的本工程内的零星机械台班和其它临时性工作，能按方量计算工程量的按方量乘以相应的综合单价计算费用，不能以方量计算的，以实际发生的签证确认，单价按《零星土石方机械台班租赁单价表》执行。
  
  第七条 付款方式
  
  一、乙方需在合同签订后七个日历天内向甲方缴纳 的履约保证金或银行履约保函。乙方未及时缴纳的，甲方有权在进度款中扣除相应金额作为履约保证金。
  
  二、甲方每月支付至乙方实际完成施工合格工程量金额的80%。乙方每月10日前申报上个月的进度，《工程进度款申请表》经现场核实确认后，甲方在七天内完成进度款审核、并将审核结果通知乙方，甲乙双方代表共同审定、确认进度款金额，在收到乙方等额、合格有效的发票后五天内支付。
  
  三、工程全部竣工验收合格，乙方按甲方要求提交齐全相关结算资料后，甲方在30天内回复审核意见，双方达成一致后余款在结算完成后叁个月内付清。
  
  四、施工用水、电费扣除：施工用水、用电量经甲方、总承包单位、乙方签字确认，水电费由甲方代缴后在乙方当期进度款中扣回。当期进度款不足以抵扣的，从乙方下期进度款或结算款中扣除。
  
  第八条 双方责任
  
  一、甲方责任
  
  1、甲方委派 （电话： ）为现场管理代表，代表甲方处理日常管理事宜，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。
  
  2、及时确认乙方所完成的工作量，并按合同约定支付工程款。
  
  3、及时提供施工过程中的相关图纸和技术资料（含地下管网位置）。
  
  4、负责坐标点设置及提供水平控制点。
  
  5、提供本工程所需施工用水、用电的接驳点。
  
  二、乙方责任
  
  1、乙方委派： （电话 ）为项目经理，委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责现场管理工作与相关资料的签字确认，负责施工期间的施工质量、安全等问题。如甲方指令更换不能胜任、玩忽职守的项目管理人员（包括项目经理等及施工管理人员）及班组的，乙方必须服从并在24小时内执行。
  
  2、乙方负责施工区内的测量、定位、放线工作，并报甲方复核无误后方可进行下一步施工。
  
  3、乙方应在开工前7天提交施工组织设计、材料机械人力进场计划、施工进度计划送甲方审核，并根据甲方合理的审核意见予以修改、完善。甲方核准后，乙方应严格遵照执行。
  
  第九条违约责任
  
  一、乙方项目经理非经甲方同意不得更换。否则每发生一次需向甲方支付违约金3000元。乙方现场代表未经甲方同意不得随意离开施工现场，否则每发生一次需向甲方支付违约金500元。
  
  二、乙方须严格按照附件3《土石方工程施工技术要求》施工，否则每违反一条需按合同暂定总额的5%向甲方支付违约金，并需按工程施工技术要求进行整改，整改费用由乙方自行承担；拒不整改的，甲方有权解除合同，乙方需按合同暂定总额的30%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失（包括但不限于甲方另行委托的其他施工单位进行挖、运、填等整改费用及管理费用等）的，甲方有权对不足部分予以追偿。
  
  三、严禁乙方将清表垃圾、施工垃圾等用于场内回填，否则甲方有权解除合同，乙方需按合同暂定总额的30%支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失（包括但不限于甲方另行委托的其他施工单位进行挖、运、填等整改费用及管理费用等）的，甲方有权对不足部分予以追偿。
  
  四、其他条款按通用条款第25条执行。
  
  甲 方：
  
  乙 方：
  
  国家在制定的相关法律，并且在很多经济活动参与者的亲身经历之后，我们国家的一切经济活动在进行的时候都会签订相应的合同，用此来保证自己的权益不受损失，并且能够在发生突发的问题时，我们还有相关的证据进行处理。不过对于专门的土木工程，我们的当事方要知道土方工程劳务合同的正确格式。
  
  
  
  

劳动合同的管理方法
    建立劳动关系应当订立劳动合同，这是法律规定，用工不签订劳动合同，首先追究的是用人单位的违法责任，如果给劳动者造成损害的还要承担赔偿责任。劳动合同一般都是由单位提供格式文本，法律规定的条款必不可少，确定的权利和和义务应尽可能具体，合同条款不要产生歧义，因为根据合同法的规定对合同条款...

诉讼离婚的法定条件是什么
    由于在诉讼离婚的过程中，法律规定必须要先进行调解，因此针对离婚案件不一定都是判决结果，还有可能是被调解结案。通常在调解无效的情况下，同时符合了法定条件的才会做出离婚判决。那究竟诉讼离婚的法定条件是什么呢?接下来，我们就来为你做详细解答。 一、诉讼离婚的法定条件是什么 我国法律列举...

怎样向深圳工伤鉴定委员会申请工伤鉴定？
    我国存在着工伤鉴定委员会，就是为了给因为工作而发生事故从而受到伤害的员工的生活提供保障，促进职工的受伤部位的康复，给该员工能够获得补偿金的鉴定书并规范工伤申报的相应程序，以便能够充分维护员工切身权益的部门。那么，怎么向深圳工伤鉴定委员会申请工伤鉴定呢？一起随我们来看看吧！ 一、...

缓刑与死缓的区别都有哪些 判处死缓后会有什么结果
    虽然缓刑与死缓都有一个缓，但在司法实务中具体的意义可不一样。其中缓刑一般是对那种犯罪不是很重的罪犯作出的，而死缓针对的是不是必须要判处死刑立即执行的罪犯。那到底缓刑与死缓的区别有哪些呢?我们一起在下文中进行了解吧。 一、判处死缓后会有什么结果 死缓后续效果如下：(一)在死刑缓期...

最新城区片区征地补偿标准
    举例：山东省淄博市临淄区征地补偿标准　　山东省淄博市临淄区土地共有四类： 　　一类区片区片范围：西至博临路（一诺路）以西城市规划范围线-胶济铁路-东过境路-北过境路以北城市规划范围线封闭区域。 　　补偿标准：区片价：120000元/亩；基本农田：144000元/亩；建设用地：...

商标侵权的认定因素有哪些
    商标侵权的认定因素有哪些具备下述四个构成要件的，构成销售假冒注册商标的商品的侵权行为：1.必须有违法行为存在，即指行为人实施了销售假冒注册商标商品的行为;2.必须有损害事实发生，即指行为人实施的销售假冒商标商品的行为造成了商标权人的损害后果。销售假冒他人注册商标的商品会给权利人造...

孩子的抚养权如何判定一般说来
    孩子的抚养权如何判定一般说来，离婚时，哺乳期内的子女，以随哺乳的母亲抚养为原则;哺乳期后的子女，如双方因抚养问题发生争执不能达成协议时，由人民法院根据子女的权益和双方的具体情况判决。也就是说，离婚怎么判孩子，取决于以下几个方面。(一) 两周岁以下的子女，一般随母方生活。(二)对两...

非法拘禁罪量刑起点是怎样的
    您都知道，非法拘禁罪是我国法律明文规定的犯罪之一，对于它的定罪量刑法律也是做了明确的规定，那么你知道非法拘禁罪的量刑起点是怎样的吗?我们在下文做了详细介绍，供你阅读。 一、非法拘禁罪的量刑起点是怎样的 1、构成非法拘禁罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点： (...

借条怎么才算有法律效应
    借条怎么才算有法律效应借条要想让它具有法律效力，应具备如下内容：1、应写清楚借款人和放款人的法定全名。2、应写清楚借款金额，包括大写和小写的金额。3、应写清楚借款时间期限，包括借款的起止年月日和明确的借款期限。4、应写清楚还款的具体年月日。5、应写清楚借款的利息，应有明确的年利率...

刑事检察院办案期限的最新规定
    刑事检察院办案期限的最新规定 一、检察院办案程序及  期限 1、拘留及批捕决定 人民检察院对直接受理的案件中被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在十四日以内作出决定。在特殊情况下，决定逮捕的时间可以延长一日至三日。 2、审查起诉及补充侦查期限 人民检察院对于公安机关移送起诉...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G