Ͼ河堤工程承包协议书怎么写

河堤工程质量的高低,关系到一方人ʦ绰13951899110
河堤工程承包协议书怎么写 河堤工程质量的高低,关系到一方人
λãҳ  »  
 

河堤工程承包协议书怎么写 河堤工程质量的高低,关系到一方人

www.nj48.com Ͼͬʦ

    河堤工程承包协议书怎么写
  
  河堤工程质量的高低,关系到一方人民的生命安全,所以工程的承包方一般会由政府通过招标的方式确定,政府在确定中标者后,会以通知书的形式告知其需要签署河堤工程承包协议书。河堤工程承包协议书怎么写?现在就跟着我们来一起了解下吧。
  
  河堤工程承包协议书
  
  发包人:(以下简称甲方)
  
  承包人:(以下简称乙方)
  
  依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,甲方同意将本公司河道改造工程等分项工程发包给乙方。为了保证工程质量和进度,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,特订立本施工承包合同,供双方共同遵守,具体条款约定如下:
  
  一、工称概况
  
  1、工程名称:
  
  2、工程地点:
  
  3、建设单位:
  
  二、工程承包范围:
  
  1、工程承包方式:为包工包料。
  
  2、工程承包范围:
  
  3、工程承包内容为: 河道改造工程的材料供应和施工以及该项目涉及的临电、临水、临时设施和工程决算资料整理、递交等相关施工内容。
  
  三、工程计价及计量方式
  
  1、工程量计算根据甲方提供的施工图、乙方提交的竣工图、工程联系单、现场签证和工程施工中相关文件等作为计量依据。
  
  2、本工程按《贵州省市政工程计价定额》(2004版)中的相应项目按实计取执行结算,(含临时工程费)。
  
  四、工程工期
  
  1、本工程施工工期为:20 年 月 日一20 年 月 日,共天。乙方必须在保证工程质量的前提下按期完成。发生以下情况的,工期予以相应顺延。
  
  (1)遇人力不可抗拒因素造成停工;
  
  (2)甲方未能提供施工条件或施工配合的;
  
  (3)甲方要求停工;
  
  (4)工程进行设计变更或工程量变更的;
  
  (5)其他非乙方原因造成停工的。
  
  五、工程质量标准
  
  本河道改造工程的质量验收按国家及相关部门规定的工程质量验收规范及标准执行,如因乙方的材料或施工质量问题,导致的工程质量不能顺利验收,乙方应无条件返工处理至合格要求为止。
  
  六、合同总价款:
  
  金额(大写、约人民币),最终合同价款,根据施工图设计工程量、设计图纸外增加工程量及现场签证工程量结算。
  
  ¥:约 元
  
  七、双方权利和义务
  
  1、甲方责任
  
  (1)全面履行合同,确保乙方正常施工。
  
  (2)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。(3)及时协助乙方做好有关签证工作,对乙方提交的签证报告在7天内签复,7日内未签复视为甲方认可该签证。
  
  (4)负责办好施工手续,需乙方协助的工作乙方应积极配合。
  
  (5)督促乙方做好安全管理,文明施工。
  
  (6)免费向乙方提供堆料场、道路、设备作业等场地。
  
  (7)甲方应为乙方免费提供布置临时设施的场地和临水、临电,乙方的员工住宿由乙方自理,施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和机具、水费、电费等由乙方自行承担。
  
  (8)积极为乙方排除一切施工干扰,社会干扰及负责周边关系的协调。
  
  2、乙方责任
  
  (1)全面履行施工合同,严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工,严格履行质量、安全、文明施工,工期及合同要求,确保正常施工。
  
  (2)负责其施工机具、设备和人员调配,乙方保证进场的机具设备能满足施工需要,人员调配投入计划必须合理,现场管理力量必须满足正常施工管理要求。
  
  (3)全力配合有关部门对施工现场的各项检査和监督管理等。
  
  (4)工种之间必须友好相处,相互配合,不得相互推诿扯皮。
  
  (5)乙方在施工时发生安全事故应立即组织抢救,并保护好现场,即刻上报。
  
  (6)积极配合甲方工作,做好上传下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。
  
  (7)乙方应带头遵纪守法,不准违章指挥,准确把握安全、质量、进度、效益的关系,保证人员安全,施工顺利进行。
  
  (8)乙方必须确保各种配备到位,并严格履行职责。
  
  八、材料供应
  
  本工程甲乙双方约定的河道施工所用的材料由乙方按设计和有关质量验收标准要求自行采购,各种材料进场时经甲方现场人员进行质量检验合格后签字同意方可使用,甲方检验认为不合格的应在材料进场2日内向乙方及时出具书面意见,若甲方逾期出具书面意见或不及时进行验收的,视为甲方验收合格。
  
  九、质量验收
  
  甲方在收到乙方的竣工验收申请后3日内会同乙方进行质量验收。
  
  十、工程款支付
  
  甲方按工程施工进度付款的方式向乙方拨付工程价款:每月15号按当月完成工程量计价款的80%支付进度款。
  
  工程完工后,甲方于一周内同乙方办理完工程结算审计并向乙方支付总工程款的97%,并按工程决算的3%扣取质量保证金,质量保证金待工程运行一年后,经发包人验收合格无质量问题后发包人于10日内一次性付给承包人。
  
  甲方所支付的所有款项均汇到乙方指定账户上,在任何情况下不得变更。
  
  发包人:(以下简称甲方)
  
  承包人:(以下简称乙方)
  
  日期:
  
  河堤工程承包协议书的签署方是政府以及中标者,中标方拥有该工程的承包权,需要按照协议的规定进行施工,在完工后,需要按照既定的验收标准进行验收。若该工程投入市场使用后由于质量问题造成人身损害或者是财物损失,发包方可以按照协议的规定要求承包方承担赔偿责任。以上就是我们整理的关于河堤工程承包协议书怎么写的相关信息,希望可以帮助到您。
  
  

结婚前要准备什么东西,婚后权力义务有哪些?
    结婚,绝对是一件令人开心的事情,也是人生中最重要的决定之一。那么结婚前要准备什么东西,房子,家具,车子,拍婚纱照,请帖,酒店,都是为婚礼准备的一些实实在在的东西,关于夫妻财产等法律这方面,我想绝大多数人都是不清楚的。 一、义务 1、夫妻之间相互忠实的义务 相互忠实义务,主要指配...

合同履行中的抗辩权包括哪几种形式
    合同履行中的抗辩权包括哪几种形式合同履行过程中的抗辩权是我们需要去了解的内容,如果存在合同违约或者是一些特殊的情况,我们都可以使用合同履行的抗辩权维护自身的权益,但当前大多数人对于合同履行中的抗辩权并不了解,不知道具体存在哪几种形式,不知道该采用什么方式去解决,那合同履行中的抗辩...

协议离婚属于我国法定的离婚方式之一
    协议离婚属于我国法定的离婚方式之一,当然因为手续上面的简便,其实现实中很多有离婚打算的夫妻都会首先选择这种方式来解除婚姻关系。自然我国相关法律中对协议离婚也是作出了有关规定的,那么目前我国关于协议离婚的法律规定是怎样的呢?下文中本站我们为你做详细解答。 民政部2015年12月3...

不同意离婚上诉状范文
    夫妻感情破裂一方起诉离婚,另一方是可以不同意的,是一审法院判决了双方离婚,不同意离婚的一方依然可以提起上诉,那你知道不同意离婚的上诉状该怎么写吗?我们带来了一篇不同意离婚的上诉状范文,供您参考。 不同意离婚上诉状 上诉人(原审被告):,男,年月日出生,汉族,住市区路财满街财经...

缓刑考验期要遵循的规定有什么
    缓刑考验期要遵循的规定有什么《中华人民共和国刑法》第七十五条【缓刑犯应遵守的规定】被宣告缓刑的犯罪分子,应当遵守下列规定:(一)遵守法律、行政法规,服从监督;(二)按照考察机关的规定报告自己的活动情况;(三)遵守考察机关关于会客的规定;(四)离开所居住的市、县或者迁居,应当报经考...

《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》
    《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》 1、两周岁以下的子女,一般随母方生活,母方有下列情形之一的,可随父方生活: (1)患有久治不愈的传染性疾病或其他严重疾病,子女不宜与其共同生活的; (2)有抚养条件不尽抚养义务,而父方要求子女随其生活的; (3)...

劳动合同中职业病危害是怎么规定的?
    劳动合同中职业病危害是怎么规定的? 《职业病防治法》第三十条规定,用人单位与劳动者订立劳动合同时,应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者,并在劳动合同中写明,不得隐瞒或欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或工作内容变更,从事与所订...

劳动者付出劳动,用人单位向劳动者支付工资报酬,这是对劳动者劳
    劳动者付出劳动,用人单位向劳动者支付工资报酬,这是对劳动者劳动的肯定,也是劳动者的权利。不过,实践中一些用人单位会以各种名义来降低员工工资。那么,从法律的角度来讲,单位能否任意降低员工工资?下文为您做详细解答。 一、单位能否任意降低员工工资 用人单位没有权利随意降低劳动者的工...

抽逃出资应承担哪些法律后果
    抽逃出资应承担哪些法律后果抽逃出资、转移股权,这些是公司中经常出现的欺诈行为。那么面对这样的行为,我们的《公司法》是如何规定的呢?这样的行为应该承担怎样的法律后果呢?接下来,将解答您的这些疑惑。抽逃出资行为使公司资本虚置,非法地减少了公司实有资产,削弱了公司的经营能力和偿债能力,...

杭州买房政策包括哪些
    在新的一年当中杭州市出台了一系列新的楼市政策,这些新政策的出台也对杭州市二手房市场有一定的影响,随着杭州楼市情况的不断变化和发展,杭州市的二手房市场中二手房买卖政策也更受人们关注,接下来的我们就为您说明一下杭州买房政策。 一、杭州二手房税费新政 首先看房屋是否满2年,卖方是否...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G