Ͼ政府工程发包合同范本是什么?ʦ绰13951899110
政府工程发包合同范本是什么?
λãҳ  »  
 

政府工程发包合同范本是什么?

www.nj48.com Ͼͬʦ

    政府工程发包合同范本是什么样的？
  
  政府主要职能之一就是进行基础设施建设，像铁路、公路及机场等工程都属于政府工程，政府作为项目责任方，会通过公开招标的方式选择建设方，双方会签署一份发包合同，规定好各自的权利及义务。那么政府工程发包合同范本是什么样的？下面我们一起跟随我们的这篇文章了解下吧。
  
  政府工程发包合同
  
  甲方：
  
  乙方：
  
  合同签订地：
  
  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。
  
  一、工程概况
  
  1、工程名称：
  
  2、工程地点：
  
  二、工程范围及内容：
  
  1、工程量：
  
  2、承包形式：
  
  三、工期：
  
  1、开工日期：
  
  2、竣工日期：
  
  3、合同总工期为 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。
  
  四、质量标准采用下列：
  
  1、工程质量达到省优至鲁班奖；
  
  2、工程质量评定等级为优良；
  
  3、符合国家质量验收标准；
  
  4、双方约定的标准、具体为：
  
  五、合同价款
  
  本合同工程价款结算采用下列 种方式：
  
  1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为 ，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议 . 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行：
  
  （1） 工程预算价： （工程结束后按实结算）
  
  工程单价：（含外运等其他一切费用）
  
  （2）按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或 进行审计确认。
  
  （3）所有工程量必须在每月 日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。
  
  （4）若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。
  
  （5）变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。
  
  （6）取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。
  
  （7）工程量核算确认方式说明： 完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。
  
  （8）合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。
  
  六、付款方式
  
  1、本工程预算款为：
  
  扣回工程预付款的方式为：
  
  2、工程款按 方式支付，具体为：
  
  （1）本工程无预付款；
  
  （2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的 %.
  
  （3）总工程款的 %作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形， 后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。
  
  七、材料、设备供应：
  
  八、质量及验收
  
  1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。
  
  2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于 小时，负责处理工程上有关事务。
  
  3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。
  
  4、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。
  
  5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
  
  6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。
  
  7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后 天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式 份。
  
  8、其他约定 ： 按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。
  
  九、施工组织与工期
  
  1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。
  
  2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的 %支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2 ‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。
  
  3、项目经理 ：现场代表（乙方）
  
  监理： 现场代表（甲方）
  
  4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决
  
  十、安全及文明施工与管理
  
  1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
  
  2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
  
  3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。
  
  4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。
  
  5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。
  
  6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
  
  7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
  
  十一、甲方责任
  
  1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。
  
  2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
  
  4、履行其它本协议约定的义务以及负责
  
  十二、乙方责任
  
  1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。
  
  2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。
  
  3、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。
  
  4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
  
  5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修， 日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减。
  
  6、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。
  
  十三、违约责任
  
  1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
  
  2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的 承担违约金，或每天按 1000元向甲方支付违约金。
  
  3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
  
  十四、附则
  
  1、本协议经双方签章 后生效。
  
  2、本协议于 年 月 日在 签署。
  
  3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
  
  4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
  
  甲方（签章）
  
  乙方（签章）
  
  年 月 日
  
  
  综上所述，政府工程往往都是一些比较重要的基础设施工程，为了确保工程质量，防止工程纠纷，在工程发包合同中，应当写清工程范围、工程发包方式、工程验收标准、工程款金额及建设方的义务和违约责任。以上就是一份政府工程发包合同范本，其内容比较全面，您可以拿来进行参考。
  
  

土地承包权期限是怎么规定的，有哪些相关规定？
    土地承包权期限是怎么规定的，有哪些相关规定？ 一、土地承包权期限是怎么规定的? 耕地为30年，草地30至50年，林地为30至70年。 二、土地承包权有哪些相关规定? 第十八条土地承包应 (一)按照规定统一组织承包时，本集体经济组织成员依法平等地行使承包土地的权利，也可以...

犯非法吸收公众存款罪怎么处罚？
    一、非法吸收公众存款罪怎么处罚?非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。二、非法吸收公众存款罪的立案标准是什...

医疗过错的认定标准是怎样的
    医疗过错的认定标准是怎样的？ 一、把握医疗过失的内涵 民法对过失的构成采客观标准，以注意义务作为过失的内涵所在。医疗行为的注意义务，来源于法律规定、行业规范与惯例的要求、医患双方的约定等。学者刘心稳总结，医疗机构及其医务人员的注意义务是医疗事故预见义务、防范义务、避免义务和损害...

未完全履行出资义务的公司股东在认缴出资期限未届满时，债权人是否可以申请追加该股东为被执行人
    《全国法院民商事审判工作会议纪要》〔法（2019）254号〕规定：“6.在注册资本认缴制下，股东依法享有期限利益。债权人以公司不能清偿到期债务为由，请求未届出资期限的股东在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任的，人民法院不予支持。但是，下列情形除外：（1）公司作为被执...

离婚财产分割协议书写有何要求?
    离婚的时候，签订一份财产分割协议书，就可以防止因财产发生纠纷，而且这份协议只有符合法律规定，是具有法律效力，对双方都有约束力。那么，我们就为您简要分析一下离婚财产分割协议书写有何要求?希望对您有所帮助。 一、离婚财产分割协议书写有何要求? 1)协议各方的基本情况，包括姓名、性...

民事案件审理期限起算标准是什么?
    民事案件审理期限起算标准是什么无论是属于民事案件还是刑事案件或者是行政案件，法官在具体审理的时候都需要注意实际的申请期限，不能超过法律规定的时间。而针对不同的诉讼，法律规定的审理期限不同，具体的起算也是不同的。那么民事案件审理期限起算是怎样的呢?我们一起在下文中进行了解。 (...

房地产法律纠纷及处理方案
    常见的房地产法律纠纷主要有以下几种： (一） 房地产权利的变化引起的纠纷，如典当、抵押、商品房预售、 租赁、在建项目的转让这一类的法律纠纷，在法律关系上既有债的关系，也有物权的关系。 （二）涉及第三人利益的纠纷。 如法律规定，房屋承租人死亡，共同居住人有继租权。...

使用土地使用权能否贷款？
    使用土地使用权能否贷款？ 在向银行借贷的时候，往往都会用贵重物品进行抵押，有些是用房屋进行抵押有些是用车辆等等不动产进行抵押，但是对于持有土地使用权的人来说，想要进行抵押之前就会考虑使用土地使用权能否贷款呢?我们针对这个问题在下文中为您做详细解答 一、使用土地使用权能否贷款？ ...

办公用地土地使用年限是多久
    办公用地土地使用年限是多久土地性质的分类：一般分五类：商业用地、综合用地、住宅用地、工业用地和其他用地。根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，各类用地出让的最高年限为：居住用地70年;工业用地50年;教育、科技、文化、卫生、体育用地50年;商业、旅游、娱乐用...

不执行生效判决和裁定会有什么后果
    不执行生效判决和裁定会有什么后果法院的判决是赋予国家强制力的，你应该主动履行。如果不履行有三个后果：1、由人民法院强制执行;执行措施很多，可以对你的住宅进行搜查，包括拍卖、变卖、扣押你的财产，冻结你的银行帐户，还可以查封你的住宅。2、如果拒不执行，法院可以处于15日以下拘留100...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G