Ͼ围墙工程发包合同应该怎么写?ʦ绰13951899110
围墙工程发包合同应该怎么写?
λãҳ  »  
 

围墙工程发包合同应该怎么写?

www.nj48.com Ͼͬʦ

    围墙工程发包合同应该怎么写?
  
  现在几乎所有的住宅小区都有围墙,这是为了确保小区的安全,围墙工程属于零星工程,开发商会将其承包出去。按照规定,建筑工程应该遵循公开招标为主的原则,确定中标企业后,双方会在一定期限内签署发包合同。那么围墙工程发包合同应该怎么写?下面我们一起看看我们整理的这篇范文。
  
  围墙工程发包合同
  
  发包方: (以下简称甲方)
  
  承包方: (以下简称乙方)
  
  根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲、乙双方协商,甲方将---围墙委托给乙方施工,结合本工程具体情况。订立本合同,以兹共同遵守:
  
  一、工程概况
  
  1、工程名称:围墙;
  
  2、工程地点:
  
  二、承包内容及材料
  
  1、工程内容:建围墙约60米长(水泥混体基础厚0.3米宽0.4米,高2.4米,每4米一立柱,最高用沙灰0.1米插玻璃)。
  
  2、材料选用:水泥、碎石、灰沙、砖;
  
  3、承包形式:包工不包料(基础部分点工:每天80元不包吃;拆围墙人工另议)。
  
  三、工期
  
  经双方协商,本工程开竣工日期如下:
  
  1、开工日期:2011年10月15日;
  
  2、竣工日期:2011年12月30日;
  
  四、质量和安全要求
  
  乙方施工过程中必须服从工程技术人员的统一指挥调度,科学合理有序地组织施工,严格遵守施工操作规格和质量要求,并制订切实有效的安全施工措施,做到安全生产、文明施工。若因乙方施工造成的质量和安全问题,甲方概不负责,并有权向乙方责成纠正。
  
  五、合同价款及付款方式
  
  1、本合同所承包的围墙,人工单价为每天80元(不包吃住),暂定总长为60米。具体以实际发生量为准。
  
  2、付款方式:甲、乙双方协定,甲方负责提供所有水泥灰沙砖等材料,工程人工款等乙方完工后,甲方验收10天后,一次性付清(甲方负责开税票及纳税)。
  
  六、其它未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。
  
  七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
  
  八、本合同自签字之日起生效,工程完地结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。若本合同与国家相关法律相抵触或上级部门认定不合法不合理,则此合同自动失效,若是甲方造成的则由甲方负责,若是乙方造成的则由乙方负责。
  
  甲方(签字):
  
  乙方(签字):
  
  年 月 日
  
  综上所述,住宅小区开发商一般会通过分包的形式,确定各项工程的施工方。在围墙工程发包合同中,双方应该明确围墙工程范围、施工周期、围墙工程的质量验收标准及工程款结算方式。在承包内容中,要具体写清围墙的工程量、材料要求及承包的形式。合同是双方处理纠纷的依据,签署之后就要妥善保管。
  
  

一、贺兰二手房买卖应当注意哪些问题?
    一、贺兰二手房买卖应当注意哪些问题?(一)注意房屋手续是否齐全房产证是证明房主对房屋享有所有权的惟一凭证,没有房产证的房屋交易时对买受人来说有得不到房屋的极大风险。房主可能有房产证而将其抵押或转卖,即使现在没有将来办理取得后,房主还可以抵押和转卖。所以最好选择有房产证的房屋进行交...

医疗机构病历管理规定住院病历的内容有哪些
    医疗机构病历管理规定住院病历的内容有哪些在现实中,若发生了医疗事故的话,此时一般需要医院一方实际提供患者的住院病历,因为病历通常都是保管在医疗机构的,此时适用的是举证责任倒置,也就是由被告承担举证责任。那么,医疗机构病历管理规定住院病历的内容有哪些?下面,我们将为您详细介绍。 一...

一、离婚后小孩抚养权对买房的影响有吗?
    一、离婚后小孩抚养权对买房的影响有吗?没有什么影响的,离婚之后没有就算是脱离婚夫妻关系,对于孩子的抚养权也没有任何的影响。一般在离婚时,如果房产是其中一方婚前财产,那么离婚时,另一方是没有权利分割房产的。如果是夫妻共同财产,那么在分割时应本着平均分割的原则,一人一半。孩子的抚养上...

租客不交租金又不搬走怎么办?
    租客不交租金又不搬走怎么办?首先,按照之间签订的租赁合同约定处理。租客不交房租是否构成合同约定的违约情形,房东是否可以据此解除合同,合同解除后如何返还房屋及结算有关费用。其次,若没有签订书面合同或者合同没有约定前述问题的,则房东可依留置权处理。即在第三人见证下打开门锁,将租客物品...

房地产买卖合同可以自己打印么?
    在进行房屋买卖的时候,房地产买卖合同是必不可少的,去开发商那里买房,都是开发商提供买卖合同,很少存在自己拿买卖合同的情况,但是二手房买卖就很需要自己提供买卖合同,那么房地产买卖合同可以自己打印么?我们在下文就为您简要分析一下,希望对您有所帮助。 一、房地产买卖合同可以自己打印么...

离婚时夫妻双方会对共同财产进行分割
    离婚时夫妻双方会对共同财产进行分割,如果有协商不一致的情况,可以向法院提起离婚诉讼,由法院对夫妻共同财产进行裁决。那么第二次婚姻离婚时的财产分割也属于同样的情形吗?二婚婚后离婚财产分割是怎样的?这里我们要告诉您,我国婚姻法对二婚离婚的财产分割相关规定与一婚是一样的,下面请看具体的...

劳动加班费应当如何计算?
    按照法律中的规定在用人单位安排劳动者加班的情况下,才需要支付加班费。而其中也有特殊的情况,那就是在周末安排加班,日后又进行了调休的话,则可以不用支付加班费。但这劳动加班费应当如何计算呢?我们一起在下文中进行了解吧。一、劳动加班费应当如何计算加班费是用加班时间乘以每单位工资标准(即...

怎么算开设赌场罪
    为他人提供赌博的场所及用具,供他人在其中进行赌博,本人从中营利就构成开设赌场罪。本罪主体为一般主体,主观方面表现为故意,并且以营利为目的。侵犯的客体是正常的社会管理秩序。本罪在客观万面表现为聚众赌博、以赌博为业和开设、经营赌场的行为。《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定:以营利...

在我国工伤鉴定在什么地方做
    在现实生活中,有些人在遇到工伤以后,如果用人单位推卸责任,不肯进行赔偿的话,肯定需要通过鉴定以后,向法院提起诉讼来维护自己的合法权益。问题是,很多人在做公司鉴定的时候,会有这样的一个疑惑:在我国工伤鉴定在什么地方做?对于这一问题,我们将在以下资料为您详细介绍。 一、在我国工伤鉴...

申请交通事故调解有时间限制吗
    交通意外事故造成损害的,可以在遵循公平、合理、自愿的原则上进行交通事故调解,但是并非任何时候提起交通事故调解申请都会被受理,那申请交通事故调解有时间限制吗?若你对此不是很清楚,不妨跟随我们一起在下文中进行了解吧。 一、申请交通事故调解有时间限制吗 申请交通事故调解有时间限制吗...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G