Ͼ水利工程质保协议范本是什么?ʦ绰13951899110
水利工程质保协议范本是什么?
λãҳ  »  
 

水利工程质保协议范本是什么?

www.nj48.com Ͼͬʦ

    水利工程质保协议范本是什么样的?
  在进行某些工程的建筑的时候,最重要的就是要保质保量。但是,仍然会有一些施工单位为了赶进度或是偷懒等原因而忽视质量。因此,在工程之初,是很有必要签订质量保证协议的。那么,水利工程质保协议范本是什么样的呢?一起随我们来看看吧!
  
  水利建设工程施工合同
  
  合同编号:
  
  工程名称:
  
  发包方(简称甲方):
  
  承包方(简称乙方):
  
  合同签订时间: 年月日
  
  合同签订地点:
  
  发包方(甲方):
  
  承包方(乙方):
  
  根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。
  
  第一条工程概况
  
  一、工程名称:
  
  工程地点:
  
  工程内容:
  
  质量等级:必须保证合格,争创优良
  
  合同价款:
  
  (详见工程预算表)
  
  二、承包方式:全包(即包工、包料、包工程质量)
  
  三、开工日期:年月日
  
  竣工日期:年月日
  
  总日历工期: 天
  
  第四百六十四条
  
  图纸
  
  一、图纸提供套数:套
  
  二、图纸提供日期:年月日
  
  第五条
  
  双方一般责任
  
  一、甲方驻工地代表:
  
  二、乙方驻工地代表:
  
  三、甲方工作
  
  1、乙方提供工程施工的有关设计图纸,并进行技术交底。
  
  2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作,负责设计图纸的处理,设计变更的签证。
  
  3、核乙方工程进度月报。
  
  4、协助施工单位调解与当地各单位的纠纷。
  
  5、审查认可工程决算,组织工程验收。
  
  6、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书,而造成的损失由乙方负责。
  
  四、乙方工作
  
  1、乙方与甲方签订合同后,乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去,属承包者违约,承包者应承担违约责任。
  
  2、程项目经理必须常驻工地(每月不得少于22天),配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。
  
  3、程施工前,编制施工组织设计,组织施工管理人员和施工设备进入施工现场后,交甲方审查认可。
  
  4、乙方必须安全施工,如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害,由乙方自行承担,甲方不负任何责任。
  
  5、工程施工期间于每月25日向甲方报送工程进度(包括工程量和形象进度)。
  
  6、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定,建设方复核,质检单位核定。
  
  第四条
  
  工程质量
  
  一、工程质量等级:必须保证工程合格,争创优良。
  
  二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构,配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。
  
  三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺,进行全过程的质量检查,作好质量检查记录,并向甲方递交自检报告。
  
  以上便是我们为您整理的相关资料了。只需要您根据自己的实际情况,将上面的水利工程质保协议范本填写完整,就可以完成一份水利工程质保协议了。当然,其中有些条约可以根据实际情况进行更改。而双方也必须按照协议进行工程施工,对质量严格要求。
  
  
  

寻衅滋事罪轻伤怎么判刑
    寻衅滋事罪轻伤怎么判刑寻衅滋事致人轻伤怎么判刑要依据行为的定性而言,如果确定为刑事犯罪的,按寻衅滋事罪进行量刑,如果只是普通治安案件则不需要判刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条 【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:(一...

传播淫秽物品牟利主犯和从犯的量刑标准一样吗
    传播淫秽物品牟利主犯和从犯的量刑标准一样吗 一、传播淫秽物品牟利主犯和从犯的量刑标准一样吗? 传播淫秽物品案件中主犯和从犯的量刑标准是不一样的。 1、主犯的量刑 根据犯罪行为所具有的事实情况应当归属的法定刑幅度,依照刑责相一致的原则确定主犯的刑种或刑期,不应从重处罚。 ...

公司债券和企业债券的区别有哪些
    公司债券和企业债券的区别有哪些 一、发行主体的差别 公司债券是由股份有限公司或有限责任公司发行的债券,我国2005年《公司法》和《证券法》对此也做了明确规定,因此,非公司制企业不得发行公司债券。企业债券是由中央政府部门所属机构、国有独资企业或国有控股企业发行的债券,它对发债主体...

一、假释看守所的日期算不算刑期?
    一、假释看守所的日期算不算刑期?假释看守所的日期算刑期,根据《刑法》的规定,不管是被判处拘役还是有期徒刑,在判决前被羁押的时间才(包括在看守所的时间)都可以折抵刑期,羁押一日折抵刑期一日。也就是说,在判决前被羁押的时间在判决是被视为刑罚执行时间的,所以,刑期执行过半是包括罪犯在判...

提起诉前财产保全的条件包括什么
    提起诉前财产保全的条件包括什么根据《民事诉讼法》第93条的规定,诉前财产保全的适用条件是:1.需要采取诉前财产保全的申请必须具有给付内容,即申请人将来提起案件的诉讼请求具有财产给付内容。2.情况紧急,不立即采取相应的保全措施,可能使申请人的合法权益受到难以弥补的损失。3.由利害关...

遗嘱继承什么情况下会失效(一)有效的遗赠扶养协议
    遗嘱继承什么情况下会失效(一)有效的遗赠扶养协议会导致遗嘱中对遗赠扶养协议中已处分财产的处分失效,但并不影响对遗赠扶养协议中未处分财产的处分效力。(二)不满十六周岁的儿童、精神病患者、已满六周岁不满十八周岁的未成年人等无行为能力或者限制行为能力人所立遗嘱无效。同时,立遗嘱人立遗嘱...

公司债权债务范围有哪些
    公司债权债务范围有哪些自从改革开放以来,社会发展日新月异。随着社会经济市场化步伐的深入,各种公司也越来越多。公司的正常经营过程中,不可避免的会涉及到债权债务的产生,那么公司债权债务范围具体有哪些,为您解答。 一、债权 债权是得请求他人为一定行为(作为或不作为)的民法上权利。本于权...

破产清算组工作人员的酬金是怎样的
    破产清算组工作人员的酬金是怎样的公司破产时,作为破产清算组的工作人员是否有酬金?酬金多少的确定方式?这些对于清算的过程也很重要,下面由我们在本文中详细介绍公司破产时清算组工作人员的酬金在法律中是如何规定的,供您了解。一、清算组的组成清算,包括自行清算和强制清算,其中破产清算属于强...

醉酒无证驾驶致人死亡怎么样判刑
    醉酒驾驶致人死亡判刑标准:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的,依法追究刑事责任,并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证,终生不得重新取得机动车驾驶证。违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役...

国有土地上房屋征收时,征收方需要提供哪些文件?
    国有土地上房屋征收时,征收方需要提供哪些文件?   一、国有土地上房屋征收时,征收方需要提供哪些文件?   1.征地批准文件   根据《土地管理法》规定,征收集体土地需要由国务院或者省级政府进行审批,审批后作出征地批准文件。这是必须具有的审批文件,没有的征地不合法。(注:该...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G