Ͼ审查合同招投标要求、承包方主体资格:

ʦ绰13951899110
审查合同招投标要求、承包方主体资格:
λãҳ  »  
 

审查合同招投标要求、承包方主体资格:

www.nj48.com Ͼͬʦ

    审查合同招投标要求、承包方主体资格:
  
  1、对于:国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目,必须通过招投标。
  
  2、2004第14号《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》:将五种合同依法认定为无效:
  
  (1)承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的。
  
  (2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。
  
  (3)建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的。
  
  (4)承包人非法转包建设工程的。
  
  (5)承包人违法分包建设工程的。
  
  二、工程承包范围的审查:
  
  整体比较简洁;注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致;包括:土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程(包括智能化系统预埋管、盒、箱壳部分)等。
  
  三、标明开工日期的成立标志:
  
  项目开工日期的明确对工期的认定,具有重要意义。
  
  一般标明:开工日期以发包方和监理方、或监理出具的开工通知日期为准。实际开工日期与约定日期不一致:实际开工日期为准(开工令等证实);施工许可证日期和实际施工日期不一致:以施工许可证日期为准。
  
  四、审查组成合同文件的顺序:
  
  1、需标注:在前者优先。
  
  2、对于有补充协议的,要注明与合同正文效力一致。
  
  五、审查对监理工程师、发包人派驻工程师权限的设置:
  
  对于可能引起工期顺延、工程质量、合同效力等重大变更的工程师指令,可以约定需要经过发包人或承包人认可后生效。
  
  1、明确工程师授权范围。
  
  2、对于超越工程师授权范围的,由发包方确认。
  
  六、审查对安全文明施工的约定:
  
  一般约定由承包方承担,但为保护承包方利益时,可以约定一个兜底条款。
  
  七、审查对于工期顺延的约定:
  
  1、工期顺延的原因,除规定不可抗力外,对于因工程内容变更、工期增加、设计变更、工程款支付、政府指令(停水停电)、地下物等因素造成的工期顺延,约定标准作为认定是否构成工期顺延的依据;
  
  2、工期顺延的程序性约定:承包方在一定时间内,书面报发包方认可、监理认可。可以增加“视为”条款。(视为条款:发包方在约定期限内不予答复的,视为认可。)
  
  八、注意约定对于隐蔽工程和中间验收的条件和程序:
  
  1、程序:“按照国家、省、市、县有关规定执行。承包人自检、并在隐蔽或中间验收前小时,以书面形式通知监理工程师和发包人代表。防水及室外装修等重要部位的施工先做样板,经发包人和现场监理验收后方可进行施工。”。
  
  2、通用条款内有具体约定,也可在合同中明确“正负零、封顶”等主要节点的验收要求。
  
  九、审查合同价款的确定方式一般有三种方式:
  
  1、采用固定价格合同,注意约定合同价款中包括的风险范围。
  
  2、采用可调价格合同,合同价款调整。
  
  3、采用成本加酬金合同。
  
  十、审查工程进度款支付方式:
  
  1、方式:节点形象进度,按比例;工程量,按比例。
  
  2、按照节点付款的约定,承发包双方会根据合同特点加以约定。律师审查的是综合工程进度和款项支付的配套,前期垫资比例垫资压力、工程过程中的资金投入的持续和科学。
  
  十

公司债权债务完结证明
    公司债权债务完结证明 一、公司债权债务完结证明 公司债权债务完结证明  (一) 工商行政管理局: 根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》及其《施行细则》等有关规定,  (单位名称)的债务已清理完结。 特此证明 [主管部门(出资人)盖章] 年 月 日 公司...

一、分公司劳动合同的管辖规定是什么?
    一、分公司劳动合同的管辖规定是什么?分公司劳动合同的管辖规定是劳动方面的纠纷所发生的地方法院来进行一个具体的管辖,当然了,在分公司和劳动者之间签订劳动合同的时候,已经具体的约定发生一些劳动方面争议的时候,由有关的法院来进行一个管辖也是可以的,当然这种约定的管辖是不能够违背级别管辖...

试用期3个月被辞退补偿多少钱
    试用期3个月被辞退补偿多少钱在试用期里,用人单位除按劳动合同法第三十九条规定的情形无需支付经济补偿金外,其它情况根据解除的原因不同,赔偿的方式是不一样的。1、如果双方协商一致解除合同,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年...

房屋买卖委托书公证流程办理具体?
    房屋买卖委托书公证流程办理具体有哪些 房产权人可以采用公证机关制定的标准房产委托书,也可自行起草房产委托书。房产委托书应包括以下基本内容:委托人和受托人的姓名或名称、房产座落位置(、幢、楼、单元)、房产权情况、委托的限和委托的期限等。 其中,委托权限可以包括:申领 (房地产证...

公司的激励淘汰机制是否合法
    公司的激励淘汰机制是否合法 为了激励员工,提高效率,促进公司的发展,有些公司会设置“末位淘汰制”的绩效考核管理方式,对员工进行考核,经过考核将排名相对靠后的员工予以淘汰、辞退。增强了员工的危机意识、竞争意识,但是对被淘汰的员工也很残酷,并且,以这种方式辞退员工,是否具有合法性?...

取保候审期间能自由活动吗
    取保候审期间能自由活动吗在对嫌疑人、被告人进行刑事拘留的时候,可以委托专业的律师来提供法律帮助,看是否能获得取保候审,当然这要求满足了规定的条件之后才能批准取保。那在取保候审期间能自由活动吗?这是很多人想要了解的问题,接下来,我们就来为你做详细解答。一、取保候审期间能自由活动吗根...

刑法中如何规定故意销毁会计凭证罪既遂量刑标准什么?
    刑法中如何规定故意销毁会计凭证罪既遂量刑标准什么?故意销毁会计凭证罪既遂量刑标准,是根据《刑法》第一百六十二条 之一 【隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪】隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或...

劳动关系转移经济补偿是否有?
    劳动者与用人单位签订劳动合同建立劳动关系,通常情况下这种关系在员工离职前是不会发生改变的,但是有时会因为公司的合并分立或者其他情况使得劳动关系发生转移,这种情形下会给劳动关系带来或多或少的影响,但是劳动关系转移经济补偿有没有很多人不知道,下面我们为您解答。一、什么是劳动关系转移?...

拘留证根据刑事诉讼法的哪几条规定?
    拘留是一种刑事强制措施,在行政违法当中也有一种行政拘留的人身自由处罚,与刑事拘留不同的是,行政拘留违反的行政法的相关法律法规,但是刑事拘留是一种暂时的强制措施,怕犯罪嫌疑人逃跑、自杀或者毁灭证据,拘留证根据刑事诉讼法的第几条规定,我们来告诉您。 一、拘留证根据刑事诉讼法的哪几条...

在我国被判缓刑是否可以贷款
    其实我国各地的刑事法庭对于缓刑的宣判也是非常的谨慎的,所有被依法判处缓刑的这部分犯罪分子的犯罪行为一般都是比较轻微的,甚至不排除有一部分完全就是属于胁迫犯罪,自身在整个犯罪的过程当中有和对方对抗过。不过也因为他们自己知道缓刑毕竟也代表着自己是犯罪了,所以比较担心在我国被判缓刑是否...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G