Ͼ建筑工程设计合同参考样本是怎么样的?ʦ绰13951899110
建筑工程设计合同参考样本是怎么样的?
λãҳ  »  
 

建筑工程设计合同参考样本是怎么样的?

www.nj48.com Ͼͬʦ

    建筑工程设计合同参考样本是怎么样的? 建筑工程设计合同
  建设单位:_______________________,以下简称甲方;
  设计单位:_______________________,以下简称乙方。
  根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。
   一、工程名称
  甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,建设地点在________________________。
   二、甲方义务
  1、在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
  2、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。
  3、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
   三、乙方义务
  1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在______年_____月_____日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_______份,技术设计文件一式_______份,施工图设计文件一式_______份。
  2、乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
  3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
   四、设计费
  甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。
   五、违约责任
  1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
  2、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_______天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_______%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
  3、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。
   六、其它
  本合同自_______年______月______日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。
  本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。
  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
  建设单位(甲方)(盖章):_______ 设计单位(乙方)(盖章):_______
  代表人(签字):_________________ 代表人(签字):_________________
  _________年_________月_________日 _________年_________月_________日
  签订地点:_______________________ 签订地点:_______________________
  以上就是我们为您准备的建筑工程设计合同,看了上面的文章您应该知道建筑工程设计合同怎么签订了吧?我们提醒您:在签合同时一定要谨慎,不要等到工程开始了发生不必要的合同纠纷,导致延误工期等其他。如果您还想了解

哪些情形房屋不得出租
    有下列情形之一的房屋不得出租:(一)未依法取得房屋所有权证的;(二)司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或者以其他形式限制房地产权利的;(三)共有房屋未取得共有人同意的;(四)权属有争议的;(五)属于违法建筑的;(六)不符合安全标准的;(七)已抵押,未经抵押权人同意的;(八)不符...

无过错方怎么提出离婚赔偿
    现实中不少夫妻离婚都是因为一方在婚姻关系存续期间有过错行为,从而导致夫妻感情破裂走上了离婚的道路。而作为无过错方,在离婚的时候可以要求对方作出离婚损害赔偿的。那实践中,无过错方怎么提出离婚赔偿呢?我们一起在下文中进行了解吧。 一、无过错方怎么提出离婚赔偿 《婚姻法》第三十条规定人...

一般在夫妻离婚的时候都是需要同时对孩子的抚养问题作出处理
    一般在夫妻离婚的时候都是需要同时对孩子的抚养问题作出处理,其中就分为了抚养权问题和抚养费问题。通常一方获得了抚养权的,那么另一方就要支付抚养费。但很多时候离婚夫妻会因为抚养问题产生争议,那此时父母离婚后孩子怎么判才好?下文中我们就这个问题为你做详细解答。 父母离婚后,子女随哪方...

撤诉裁定可以申请再审吗
    如果具有下列情形之一的,当事人仍然可以在自知道或者应当知道之日起六个月内提出再审申请:1、有新的证据,足以推翻原判决、裁定的;2、原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的;3、据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的;4、审判人员审理该案件时有贪污受贿,徇私舞弊,枉法裁判行为...

外墙涂料工程承包合同具体有哪些
    外墙涂料工程承包合同具体有哪些内容? 一个大的项目工程可获取的利润肯定比较可观,但是需要付出的力度相对也会更大,关于外墙涂料工程承包合同具体有哪些条例?其时间地点名称等会有相应要求,一些相关制度也是要严格遵守的,需要具备的工具一个都不能落,还有需要拥有什么经验等,本篇文章将为你...

工程预付款条例是怎样规定的 
    工程预付款条例是怎样规定的 一、工程预付款条例是怎样规定的 工程预付款拨付的时间和金额应按照发承包双方的合同约定执行,合同中无约定的宜执行《建设工程价款结算办法》的相关规定执行: (1)包工包料工程的预付款按合同约定拨付,原则上预付比例不低于合同金额的10%,不高于合同金...

申请行政强制执行滞纳金可以免除吗?
    申请行政强制执行滞纳金可以免除吗? 一、申请行政强制执行滞纳金可以免除吗? 行政处罚滞纳金不能免除,可以暂缓或者分期缴纳。根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定: 第五十二条  当事人确有经济困难,需要延期或者分期缴纳罚款的,经当事人申请和行政机关批准,可以暂缓或者分期缴...

没有土地使用权可以办房产证吗,法律怎样规定的?
    没有土地使用权可以办房产证吗,法律怎样规定的?土地使用权证是一户家庭对相关的土地拥有使用权的一个有力的证据,而且在很多的其他证件的办理的时候都是需要提供相应的土地使用证的,在办理房产征证的时候,有些人说是可以不需要土地使用证便可以办理好,但有些人却觉得不行,那么没有土地使用权可以...

一、交通事故目击证人作用有吗?
    一、交通事故目击证人作用有吗? 交能事故的目击证人肯定是有很大的作用; 《刑事诉讼法》第六十二条规定:凡是知道案件情况的人,都有作证的义务。 《公安机关办理刑事案件办理程序》 第二百零五条  询问证人、被害人,可以在现场进行,也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被...

一、离婚官司一审需要多久?
    一、离婚官司一审需要多久? (1)一审:适用简易程序审理的,期限为三个月;适用普通程序审理的第一审民事案件,期限为六个月;有特殊情况需要延长的,经本院院长批准,可以延长六个月,还需延长的,报请上一级人民法院批准,可以再延长三个月。 (2)二审:审理对民事判决的上诉案件,审理期...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G